contractual ecuacion
-
Equilibrio económico o ecuación contractual
En la contratación estatal es necesario, y por descontado obligatorio, preservar la ecuación contractual o equilibrio económico del contrato que garantice los derechos económicos de las partes dentro de una posición de igualdad y justicia. El desarrollo del tema se fundamenta en la jurisprudencia, la doctrina y normas respectivas, teniendo en cuenta cómo el rompimiento del equilibrio financiero...
-
Ecuación contractual
No obstante que el contrato estatal pretende acercar al particular a la discusión de las cláusulas del contrato e, incluso, a plantear observaciones al pliego de condiciones o a los términos de referencia, este contiene algunas que son excepcionales al derecho privado, mediante las cuales el administrador público queda investido de potestades para interpretar,...
-
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2006-03354-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 13-08-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NORMA VIGENTE / VIGENCIA DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA /...
... para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción contractual tuviera vocación de doble instancia era de $ 179’000.000. . . . ... DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ... -
SENTENCIA nº 54001-23-31-000-2010-00216-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-10-2021
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA[L]a Sala valorará las copias simples aportadas al proceso, toda vez que no fueron tachadas de falsas en el desarrollo del mismo. Lo anterior, en cumplimiento de la...
..., (…) Es de precisar que no cualquier situación fractura la ecuación contractual, en tanto ello exige la concurrencia de ciertos presupuestos, ... -
SENTENCIA nº 20001-23-31-000-2012-00147-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-10-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TRANSICIÓN DE LA LEY / TRANSICIÓN DE LA NORMAAl presente asunto le resultan aplicables las reglas del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, toda vez que la demanda se interpuso ( &
...ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA ... al contrato, incide en él alterando gravemente la economía contractual; y c) los eventos del denominado “ius variandi”, referentes a las ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2005-00877-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Agosto de 2017
CONTRATO DE CONCESIÓN DE ESPACIOS DE TELEVISION - Régimen jurídico aplicable / DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - Causas / DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - Finalidad. Objeto[E]l contrato de concesión de espacios de televisión, previsto en la Ley 182 de 1995, se rigió de manera especial por esa ley, y en lo no previsto, por la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la aplicación de las...
...Por ello, el equilibrio de la ecuación contractual en la contratación estatal constituye un instrumento ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2001-00684-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 21-09-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NORMA VIGENTE / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DE LA NORMA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES /...
... de presentarse la demanda no había operado liquidación contractual alguna, debía aplicarse el numeral 10, literal d) del artículo 136 del ... DE OBRA PÚBLICA / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / ... -
Vigente
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
... que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo ..., a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de ...
-
Sentencia nº 17001-23-31-000-2001-00348-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
ACCIÓN CONTRACTUAL / NULIDAD DE ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA - Ampliación del plazo contractual / OBRAS ADICIONALES - Presupuestos para su configuración / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Alteración de ecuación contractual no acreditada / REAJUSTE DE PRECIOS / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - No acreditadoLa parte demandante pretende en...
... Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL . Temas: Liquidación unilateral del contrato. Nulidad del acto de ... a la entidad demandada, que incidieron directamente en la ecuación económica del contrato y generaron sobrecostos, cuyo valor solicita le ... -
SENTENCIA DE RESP FISCAL nº 08001-23-31-006-2002-02514-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-02-2021
CONTROL FISCAL Responsabilidad fiscal / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - Del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico porque al celebrar varios contratos de obra entre los años 1997 y 1999, modificó, sin justificación alguna, las fórmulas de reajuste de los mismos, lo que generó sobrecostos constitutivos de daño patrimonial al Estado / EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD
... cantidades pagadas al contratista con los precios del mercado / ECUACIÓN FINANCIERA – Preservación / PRINCIPIO DE ECONOMÍA – Vulneración / ...ÓRMULA DE REAJUSTE O DE PRECIOS QUE HACE PARTE DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL – Revisión / EQUILIBRIO DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO – ... -
De los principios de la contratacion estatal
Art. 23. De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales - Art. 24. Del principio de transparencia - Art. 25. Del principio de economía - Art. 26. Del principio de responsabilidad - Art. 27. De la ecuación contractual - Art. 28. De la interpretación de las reglas contractuales - Art. 29. Del deber de selección objetiva - Art. 30. De la estructura de los...
...Artículo 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la .... A rtículo 27. De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-00453-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 13-08-2020
MEDIOS DE PRUEBA / DOCUMENTO ELECTRÓNICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO / MENSAJE DE DATOS / VALOR PROBATORIO DEL MENSAJE DE DATOSDe antemano, cabe observar que varios documentos obrantes en el expediente fueron aportados escaneados en soporte digital. La Sala los tendrá en cuenta como mensajes de datos, en los términos de los artículos 2, 10 y 11 de la Ley 527 de 1999.MAYOR...
... EN LA OBRA PÚBLICA / CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD ...ón con el consiguiente restablecimiento del equilibrio de la ecuación contractual. Pero siempre debe el intérprete de esa conducta establecer ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 965/03 de Corte Constitucional, 21 de Octubre de 2003
Ley 446 de 1998. Art. 16. Codigo contencioso administrativo. Art. 177. Ley 678 de 2001. Art. 19. Ley 80 de 1993. Arts. 4, 5, 14 y 27. Descongestion, eficiencia y acceso a la justicia. Valoracion de daños. Reparacion integral. Efectividad de condenas contra entidades publicas. Pago intereses comerciales y moratorios de cantidades liquidadas en sentencias. Responsabilidad patrimonial de...
...RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO-Obligación estatal de pagar intereses de mora como ..., a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2012-00035-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Octubre de 2017
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - Objeto / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Desequilibrio económico del contrato de obra pública / ROMPIMIENTO DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO - Por mayores precios asumidos por el contratista por demora en trámite de permisos ambientales / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Por mayores costos asumidos por el contratista por gastos no reconocidos en el...
... del demandante / RIESGOS EN EL CONTRATO ESTATAL - concepto / ECUACION ECONÓMICA - modalidad d e precios unitarios por cantidades variables / ... el consorcio Puentes Putumayo , en ejercicio de la acción contractual, solicitó las siguientes declaraciones y condenas contra el Instituto ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2000-00031-02 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 25-10-2019
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PERJUICIO IMPREVISTO[E]n el presente asunto se alega la ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato; sin embargo, para la Sala no se configura ninguno de los...
-
SENTENCIA nº 50001-23-31-000-2004-00887-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 10-09-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE...
... / PRINCIPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEALTAD ... la ejecución de las prestaciones, a que se le restablezca la ecuación contractual, cuando haya sido gravemente afectada. Como reiteradamente lo ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2001-00066-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 05-03-2021
APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / MARCO FUNDAMENTAL DE...
...ÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CAPACIDAD CONTRACTUAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS ... DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL ... -
Sentencia nº 25000-23-36-000-2013-02029-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 8 de Mayo de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2013-02029-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 08-05-2019)
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CAUSAL DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MODIFICACIONES UNILATERALES DEL CONTRATANTE IUS VARIANDI / IMPREVISIÓN SUJECIONES MATERIALES IMPREVISTAS / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATALEl Consorcio solicitó que se declarara que el IDU incurrió...
... DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CAUSAL ...Sobre el derecho a pedir el restablecimiento de la ecuación económica del contrato, cita sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo ... -
AUTO nº 88001-23-33-000-2019-00023-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 03-08-2021
AUTO INTERLOCUTORIO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / AEROCIVIL / AUTO DE PONENTEDe conformidad con el artículo 180.6 del CPACA, el recurso de apelación es procedente, porque con él se cuestionó la decisión que...
... se excluyen entre sí porque todas provienen de la relación contractual que tiene origen en el contrato 15000250-OK-2015, respecto del cual se ... de la parte demandada, se alega el rompimiento de la ecuación contractual y se reclama la indemnización de perjuicios derivados de ... -
Sentencia nº 2013 - 1349 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección A, de 8 de Septiembre de 2016
Tema: ACCION CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO / CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA Y OTROS – Incumplimiento de Contrato – Desequilibrio de la Ecuación financiera del Contrato a causa de la Entidad Estatal – Del control de legalidad de la Resoluciones declaratorias de Incumplimiento – De la demanda de Reconvención – De la Demanda principal – Accede a pretensiones de la demanda
. ACCION CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO / CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA Y OTROS – Incumplimiento de Contrato – Desequilibrio de la Ecuación financiera del Contrato a causa de la Entidad Estatal – Del control de ... -
Sentencia nº 23001-23-31-000-2008-00132-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Noviembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 23001-23-31-000-2008-00132-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 20-11-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - NiegaACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓNSÍNTESIS DEL CASO: El municipio de Planeta Rica celebró con la Empresa Administradora de Servicios Públicos ASERP LTDA. un contrato de concesión para la administración, operación y mantenimiento de la plaza de mercado municipal,
... . ACCIÓN. DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL /. EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN . . . ...les restablezca el equilibrio de la ecuación económica. del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de. ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2001-01070-04 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 18 de Mayo de 2017
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA - Diseño urbanístico y arquitectónico del sistema de transporte público colectivo de buses de Transmilenio / AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - No objetado en etapa contractual indicada / CONTRATO ADICIONAL - Modificación de plazo y valor / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA / SOBRECOSTOS POR SUSPENSIONES DEL CONTRATO
... Temas: Incumplimiento contractual. Contrato de consultoría. Oportunidad de las reclamaciones en materia ...ecuación contractual, para ello, pueden suscribir “ los acuerdos y pactos ... -
Sentencia nº 11001-03-26-000-2018-00110-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 19 de Septiembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2018-00110-00 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 19-09-2019)
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FALLO BASADO EN CONCIENCIA O EQUIDAD Y NO EN DERECHO / ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / OMISIÓN DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA[E]l laudo arbitral sí incurrió en el defecto anotado en el recurso de anulación, de haber sido decidido en conciencia y no en derecho, por haber omitido el análisis de los argumentos y las pruebas obrantes en el proceso, relacionados...
... el proceso, relacionados con las excepciones de incumplimiento contractual propuestas por la entidad convocada, en orden a establecer si tales ... en su demanda, como fruto del quebrantamiento de la ecuación contractual. […] [S]i la parte demandada sostiene que la afectación ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2007-00307-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 24-09-2020
USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO - Régimen de permisos / PERMISOS PARA USO DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Otorgamiento / PERMISOS PARA USO DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Alcance / CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - Diferencia con permiso de uso del espectro radioeléctrico[L]a concesión es el instrumento, bien sea contrato o licencia, mediante el cual la autoridad competente otorga a...
... tienen derecho a que se mantenga inalterada la ecuación económica de la concesión, siempre y cuando cumplan oportunamente con el ... hechos y situaciones generadoras de la ruptura de la ecuación contractual, doctrinal y legalmente admitidos y, en efecto, concluyó que se ... -
SENTENCIA nº 19001-23-31-000-2002-00755-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 05-05-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / ECUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL /...
... / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ... CONTRATACIÓN PÚBLICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / ECUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ...