contrato obra publica

Sentencia nº 25000 23 26 000 1987 03959 02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2017
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Incumplimiento de contrato de administración delegada / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - Por retrasos en la ejecución de las obras / INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL CONTRATISTA - Acreditado[C]con los medios de prueba allegados al proceso, desde su inicio y a todo lo largo de la ejecución del contrato de administración delegada, se presentaron continuos atrasos en las...

... la Policía Nacional CASUR, celebró un contrato de administración delegada con la sociedad Raúl ... sobre costos diferentes a los reales de la obra ejecutada y sus suministros, tales como los del ... entidad celebró el contrato de obra pública n. o 011 del 9 de diciembre de 1983 con la ...
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2015-01815-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 18-03-2021
RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO POR AMBAS PARTES - Límites del juez de segunda instancia. Puede resolver sin limitaciones[C]omo las partes demandante y demandada apelaron la sentencia de primera instancia, conforme con el artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por disposición del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se...

... PROCESAL FORMULADA POR LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE POR FALTA DE NOTIFICACIÓN O ... ÓN OFICIAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA - Legitimación. La nulidad solo la ... En el contrato de obra pública celebrado con entidades de ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2009-00764-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 07-09-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICALa liquidación bilateral del contrato es la oportunidad para zanjar de...

... / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ... DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ...
SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2018-00178 00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 18-12-2020
ÁRBITRO / FUNCIONES DEL ÁRBITRO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / PRINCIPIO DE HABILITACIÓN / POTESTAD DE ADMINISTRAR JUSTICIA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PERSONAL / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / PACTO ARBITRAL / ARBITRAJE / PROCESO ARBITRAL / MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS / PARTICULAR QUE EJERCE FUNCIÓN JUDICIAL TRANSITORIA / RESPONSABILIDAD DEL ARBITRO /

... COMPROMISORIA / NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO / INEXISTENCIA DEL ... CONTRATO / INVALIDEZ DEL ... CONCEPTO DE JURISDICCIÓN / FUNCIÓN PÚBLICA / ... COMPETENCIA ... / CONCEPTO DE COMPETENCIA ... CONTRATO CIVIL / CONTRATO DE OBRA / INDEMNIZACIÓN DE ... PERJUICIOS / UNIVERSIDAD ...
SENTENCIA nº 20001-23-31-000-2012-00147-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-10-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TRANSICIÓN DE LA LEY / TRANSICIÓN DE LA NORMAAl presente asunto le resultan aplicables las reglas del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, toda vez que la demanda se interpuso ( &

... LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EQUILIBRIO MICO DEL CONTRATO / DEPARTAMENTO / ENTIDAD TERRITORIAL / NATURALEZA ... ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL ...
SENTENCIA nº 52001-23-33-000-2016-00340- 01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 21-10-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXISTENCIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL /...

... DE LA DEMANDA / EXISTENCIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / ... ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-01230-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 15-11-2019
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL /...

... / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE ... DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ...
SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2017-03015-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 15-10-2021
VALOR DE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA Reiteración de jurisprudencia / CONTRATO DE OBRA Definición / MODALIDADES DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA Enunciación / ADMINISTRACIÓN DELEGADA COMO MODALIDAD DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA Definición / ADMINISTRACIÓN DELEGADA Reiteración de jurisprudencia / ADMINISTRADOR DELEGADO Funciones que ejerce. El administrador delegado ejerce...

... VALOR DE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA – Reiteración de urisprudencia / CONTRATO DE OBRA – Definición / MODALIDADES DE PAGO DEL ... ó expresamente que el contrato de obra pública conservaría su naturaleza cualquiera que fuera ...
SENTENCIA nº 85001-23-33-000-2018-00027-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 24-09-2021
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTENIDO DE LA DEMANDA / REDACCIÓN AMBIGUA DE LA DEMANDA / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA...

... de material pétreo necesario para la obra de mantenimiento de la vía Aguazul-Maní, lo que ... DE CONSTRUCCIÓN / MANIFESTACIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE / TRANSPORTE ...
Sentencia nº 27001-23-31-000-2003-00818-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2017
Valor de la cláusula penal. Seguros. Caducidad administrativa del contrato de obra pública. Plazo de ejecución

... de Vías declaró la caducidad del contrato de obra n. o 0694 de 2001 celebrado con la ... administrativa del contrato de obra pública n. o 0694/01 celebrado entre el INVÍAS y la ...
SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2014-01349-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 11-10-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIALa Sala confirmará la sentencia...

... / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL ...
SENTENCIA nº 17001-23-31-000-2011-00295-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 08-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NiegaSurtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.SÍNTESIS DEL CASO: La controversia gira en...

... a que se declare la existencia de un contrato de obra pública entre el demandante y el ...
Vigente Ley 685 de 2001, Código de minas
- Códigos
... ARTÍCULO 13. UTILIDAD PÚBLICA ... En desarrollo del artículo 58 de la ... minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e ... garantía de la persona beneficiaria de la obra o servicio o con el aval de una entidad bancaria ...
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2016-00391-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 11-02-2021
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL E IMPORTANCIA JURÍDICA SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA - Reiteración de reglas de unificación jurisprudencial / DETERMINACIÓN DEL HECHO GENERADOR DE LA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA - No incidencia del régimen contractual de la entidad que celebra el contrato. Reiteración de sentencia de unificación jurisprudencial. El hecho generador se define en...

... JURÍDICA SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA - Reiteración de reglas de unificación ... contractual de la entidad que celebra el contrato. Reiteración de sentencia de unificación ...
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-07007-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 02-12-2021
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / DEFECTO SUSTANTIVO / CONDENA EN COSTAS /[A]l aplicar las consideraciones expuestas por la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales a la inconformidad planteada por el INDEV en relación con la condena en costas procesales, resulta claro que la acción de

... DE LA PRUEBA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ... [ E]l Tribunal ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2011-00182-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 23-10-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - NiegaMULTA AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA - Atraso en la ejecución de obra pública / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIOSÍNTESIS DEL CASO: El Instituto de Desarrollo Urbano impuso una multa a su contratista Unión Temporal Prourbanos JS por incumplimiento del...

... DEL CONTRATISTA - Atraso en la ejecución de obra pública / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO ... no se cumplió el establecido en el contrato y porque no fueron llamados a la audiencia de ...
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2006-02551-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 04-06-2021
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Sentencia nº 25000-23-26-000-2002-01642-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Febrero de 2018
Derecho mediante la indemnización de perjuicios. Acto de adjudicación para la seguridad jurídica. Acción de nulidad. Contratación de la administración pública

... 21 de Junio del 2000 que adjudicaba el Contrato derivado de la Licitación Pública No. 042/99 al ... declare la nulidad absoluta del Contrato de Obra Pública No. 309 del 2000, suscrito entre el ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2011-01105-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 28-04-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ESTUDIOS DE SUELO / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER PROBATORIO / DICTAMEN PERICIAL / PRÁCTICA DE LA PRUEBA / PRUEBA PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIOLas accionantes...

... / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TRÁMITE DE LA ...
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-04315-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 16-09-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE No configuración / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FALTA DE JURISDICCIÓNLa Sala considera razonable la interpretación de la Sección Tercera de esta corporación, así como la conclusión a la que arribó, por cuanto resultaba cierto...

... CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE ...
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2016-00365-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 24-06-2021
CONTRIBUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - Finalidad. Es un tributo destinado a la seguridad pública / DETERMINACIÓN DEL HECHO GENERADOR DE LA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA - No incidencia del régimen contractual de la entidad que celebra el contrato. Reiteración de sentencia de unificación jurisprudencial / CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA - Sujeto pasivo. En el contrato de obra pública celebrado...

... CONTRIBUCIÓN DE ... CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - Finalidad. Es un tributo destinado ... el contrato. Reiteración de sentencia de unificación ...
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2014-00210-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 11-03-2021
REQUISITOS PARA ALEGAR NULIDADES PROCESALES - Legitimación / SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL FORMULADA POR LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE POR FALTA DE NOTIFICACIÓN O EMPLAZAMIENTO EN LEGAL FORMA DE LOS CONTRATISTAS EN MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA LOS ACTOS DE DETERMINACIÓN OFICIAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA - Legitimación. La nulidad solo la puede alegar

... PROCESAL FORMULADA POR LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE ... POR FALTA DE NOTIFICACIÓN O ... CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA - Legitimación. La ... nulidad solo la ... debe contarse desde la fecha de pago del contrato. De ahí ... que no sea procedente la ...
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-04570-01 de Consejo de Estado (SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 21-10-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / CONTRATOS DE ECOPETROL / RÉGIMEN CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO / DETERMINACIÓN DEL HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO / VACÍO EN LA NORMA / APLICACIÓN DE LA LEY CIVIL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE...

... / RÉGIMEN CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO / ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-00318-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE REPOSICIÓN / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / RECURSO DE REPOSICIÓNLa Sala se pronunciará de fondo porque las...

... del siniestro de estabilidad de la obra fue proferido el 15 de septiembre de 2005; ... DE CUMPLIMIENTO / DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR / ... la entidad antes de la terminación del contrato. (…) [e]n la medida en que el IDU fundamentó ...
Sentencia nº 05001-23-33-000-2013-01826-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 19 de Julio de 2018
Seguro. Contratación de la administración pública. Trabajo. Estimador

... advertir que a la Administración Pública le es exigible la debida planeación en la ... el simple hecho de la celebración del contrato estatal, sino que el mismo requiere para su ... siendo del caso, por la presentación de una obra extra (contratos de obra); igualmente se podrá ...