desequilibrio contractual
9996 resultados para desequilibrio contractual
-
SENTENCIA nº 52001-23-33-000-2016-00340- 01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 21-10-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXISTENCIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL /...
... En el presente caso la acción contractual ejercida por la parte actora es adecuada, por cuanto el demandante ... restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio económico sobreviniente, que como se ha indicado es distinta de la ... -
Obligaciones
... primer término, el acto jurídico que puede ser unipersonal o contractual, el hecho jurídico que se puede explicar a partir del hecho ilícito bien ... aquella «pre-redactada por la parte más fuerte que crea un desequilibrio signiicativo en detrimento de la parte más débil» (Calais-Auloy, 2006, ...
-
Concepto de Hidrocarburos nº 2014066075 de Ministerio de Minas, de 6 de Octubre de 2014
Desequilibrio contractual originado en cambios de normatividad tributaria - Inversión activos productivos - por recomendación de la firma Itansuca
...por desequilibrio contractual originado en cambios de normatividad tributaria - Inversión ... -
Concepto y naturaleza de la responsabilidad
... en un intento por distinguirla de la responsabilidad de origen contractual y por muchos años no fue conflictiva. Pero ulteriores desarrollos han ... la Corte Suprema de Justicia, en procura de contrarrestar el desequilibrio contractual que se presenta en la mayoría de estos tipos de contratos. ...
-
SENTENCIA nº 19001-23-31-000-2000-03741-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 10-02-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NiegaACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL No probado / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DEMANDA DE RECONVENCIÓN Configuración de la caducidad / DEMANDA DE RECONVENCIÓN No puede beneficiarse de la fecha en que fue presentada la demanda principal y su reclamo...
... CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – No probado / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DEMANDA DE ... reclamaciones económicas contra INVIAS por incumplimiento y desequilibrio económico del contrato quedan excluidas del debate. Igual suerte ... -
Obligaciones
... primer término, el acto jurídico que puede ser unipersonal o contractual, el hecho jurídico que se puede explicar a partir del hecho ilícito bien ... “pre-redactada por la parte más fuerte que crea un desequilibrio signiicativo en detrimento de la parte más débil”, 73 así mismo para ...
-
Sentencia nº 13001-23-31-000-2005-01380-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FUENTE DEL DAÑO / FACULTAD DEL JUEZ PARA DEFINIR CAUCE PROCESAL ADECUADO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA - Aplicación / GARANTÍA DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Vía procesal adecuadaEn el presente caso si bien el demandante pretende obtener la declaratoria de responsabilidad del Departamento de Bolívar por la...
...Desequilibrio económico del contrato a partir de la teoría de la imprevisión. abilidad contractual por incumplimiento. . Corresponde a la Sala decidir el recurso de ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2002-00753-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NiegaACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO Servicio de alumbrado público / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO / TRÁNSITO LEGISLATIVO Normas relacionadas con la caducidad y la prescripción extintiva / CADUCIDAD Diferencia con la prescripción extintiva / CADUCIDAD ...
... de la autonomía de la voluntad y la libre configuración contractual, tiene el carácter de rogada / JUSTICIA ROGADA / PRINCIPIO DE LA ... contractual cuyo desarrollo probatorio se puede deducir ese desequilibrio y la imposición de una pesada carga económica para la empresa demandante ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2012-00035-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Octubre de 2017
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - Objeto / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Desequilibrio económico del contrato de obra pública / ROMPIMIENTO DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO - Por mayores precios asumidos por el contratista por demora en trámite de permisos ambientales / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Por mayores costos asumidos por el contratista por gastos no reconocidos en el...
... Temas : DESEQUILIBRIO ECON Ó MICO - Concepto - carga probatoria del demandante / RIESGOS EN ... el consorcio Puentes Putumayo , en ejercicio de la acción contractual, solicitó las siguientes declaraciones y condenas contra el Instituto ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2005-06363-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 05-05-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NiegaACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CUANDO SE REFORMA LA DEMANDACOMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
... CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA ... CONTRACTUAL – Restablecimiento automático del derecho / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO . . . . . . [L]a Sala ... -
Sentencia nº 44001-23-31-000-2005-00535-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Noviembre de 2018
ACCIÓN CONTRACTUAL - No condenaACCIÓN CONTRACTUAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CAUSAL DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATOSÍNTESIS DEL CASO: “La sociedad Ingeniería y Construcciones Garantivá ICG Ltda., a través de su representante legal, pretende que se declare que durante la ejecución del contrato de obra 91 de 2000, celebrado entre la sociedad y el Departamento de La Guajira para...
... Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL . Temas: Cómputo de la caducidad de la acción de controversias ...LOS ALEGATOS . La parte demandante invocó como causal de desequilibrio financiero del contrato las sujeciones imprevistas, definidas por la ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2004-01277-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 3 de Agosto de 2017
ACCIÓN CONTRACTUAL - No condenaCOMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSNTANCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS QUE VERSAN SOBRE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - En razón a la cuantía / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSNTANCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS QUE VERSAN SOBRE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Contratos celebrados por entidades estatalesCADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL -
... conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción contractual, contra el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con el fin de obtener ... `IDU' y la UNIÓN TEMPORAL TRANSMILENIO 18 se presentó un desequilibrio económico en contra de la Unión Temporal Contratista, como consecuencia ... -
Sentencia nº 250002326000201200342 00 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección B, de 13 de Mayo de 2015
Tema: Acción Contractual – Incumplimiento de Contrato de Consultoría – Motta & Rodríguez arquitectos asociados limitada – Demandado Secretaría de Educación del Distrito – Desequilibrio Económico – Valor probatorio de pruebas documentales – Aspectos generales del Incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del contrato – Aspectos generales sobre la liquidación del contrato –...
Acción Contractual – Incumplimiento de Contrato de Consultoría – Motta & Rodríguez ... – Demandado Secretaría de Educación del Distrito – Desequilibrio Económico – Valor probatorio de pruebas documentales – Aspectos ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-03069-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Septiembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-03069-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 12-09-2019)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y ACCIÓN IN REM VERSO - Diferencias / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA – Requisitos / ENRIQUECIMIENTO DE UN PATRIMONIO – Este requisito se concreta con el aumento del presupuesto de la entidad del estado[E]l enriquecimiento sin causa y la acción in rem verso son dos instituciones distintas, cuya diferencia se concreta en la idea de
... correlativo de otro patrimonio, iii) que tal situación de desequilibrio adolezca de causa jurídica, que para el caso de los contratos estatales ... causa jurídica», al respecto, el artículo 41 del Estatuto Contractual, Ley 80, definió lo siguiente: (…) «[…] Del Perfeccionamiento del ... -
Las reclamaciones por desequilibrio económico en el contrato estatal: la buena fe y los actos propios en la jurisprudencia del Consejo de Estado
El Consejo de Estado ha desarrollado la regla conforme a la cual todas las reclamaciones que emanen del desequilibrio económico del contrato estatal deben hacerse al momento de suscribir documentos tales como prórrogas, suspensiones, contratos adicionales u otrosíes. De no ser así, se finiquitan los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores,...
... investigación escrito por el autor en el marco de la Maestría en Derecho Privado, Persona y Sociedad, con énfasis en Responsabilidad Contractual, Extracontractual, Civil y del Estado en la Universidad Externado de Colombia (Bogotá). . ** Instituto de Desarrollo Urbano, Bogotá, Colombia; ... -
SENTENCIA nº 15001-23-31-000-2011-00472-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-10-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DEPARTAMENTO / ENTIDAD TERRITORIAL / NATURALEZA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA...
... / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO" ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DE LA ACCI\xC3"....C.A., corresponde ventilarse a través del cauce de la acción contractual impetrada. En orden a determinar la oportunidad de su interposición, la ... -
Concepto Nº 170-18 Procuraduria 4 Delegada ante Consejo de Estado, 06-11-2018
Dado su incumplimiento se presentó desequilibrio económico contractual invocado en hechos de demanda
... . 170012333000201300186. 00 . . . . . ACCIÓN. CONTRACTUAL -Para. reconocimiento de desequilibrio económico generado dentro de. ... -
La conmutatividad del contrato estatal y su equilibrio económico y financiero. La obligación de conservarlo, su ruptura y la obligación de restablecerlo según la ley y la jurisprudencia
.... Artículo 27. De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia ... que vincula a una de las partes en condiciones de grave desequilibrio o desproporción prestacional y que, por lo mismo, es susceptible de ...
-
SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2013-02201-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 08-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / NATURALEZA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ESTABLECIMIENTO PUBLICO...
... / ENTIDAD PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / NATURALEZA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE ... . . A contrario sensu, el incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la ... -
Cláusulas de exención de responsabilidad en el crédito sindicado
El impacto de la crisis financiera hace necesario el análisis de la validez y conveniencia de las cláusulas de exención de responsabilidad dentro de los contratos internacionales de crédito sindicado y su compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano. Aspectos problemáticos, como el abuso de posición dominante en contratos de adhesión y el desequilibrio negocial de las partes...
... abuso de posición dominante en contratos de adhesión y el desequilibrio negocial de las partes contractuales, así como los deberes de cuidado e ...En este sentido, el principio de libertad contractual y el pacta sunt servanda respecto de la inclusión de cláusulas ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2007-00348-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NiegaACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Desequilibrio económico del contrato / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL Prohibición de que las modificaciones del contrato se condicionen a la renuncia de futuras...
... DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL – Desequilibrio económico del contrato ... / NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL – Prohibición de que las modificaciones del contrato se condicionen a ... -
Juicio de abusividad en los contratos de consumo
El presente trabajo es un análisis descriptivo del sistema colombiano de control judicial de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión a condiciones generales celebrados con consumidores, según la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor. Se trata de definir las pautas o criterios conforme a los cuales una cláusula específica, establecida en tal clase de contratos, es considerada abusiva...
...ĂďƌĂƐ ĐůĂǀĞ͗ contratación masiva, estandarización contractual, contratos de consumo, derecho de consumo, p rincipio pro consumatore, c ...La estructura del juicio de abusividad – C. Desequilibrio de derechos y obligaciones – D. La etapa discursiva del juicio de ... -
Proporcionalidad y cláusulas abusivas. El principio de proporcionalidad como criterio estructural de concreción normativa de la prohibición general de abuso
El presente artículo plantea la posibilidad de utilizar el principio de proporcionalidad como criterio metodológico estructural, que permita al juez organizar de modo racional la fundamentación de sus decisiones sobre la abusividad de las condiciones generales en los contratos de adhesión, en especial para determinar el contenido normativo de la prohibición general de abuso y los derechos y...
... garantiza en favor de los consumidores, frente a la libertad contractual del predisponente y su facultad para definir el contenido del contrato. . ...La estructura del juicio de abusividad – 1. Desequilibrio del contrato (etapa declarativa) – 2. Desequilibrio contractual ... -
Teoría de la imprevisión
.... Clases de revisión . Delante de un desequilibrio grave de la ecuación contractual, sobrevenido inopinadamente, son varias ...
-
Sentencia nº 25000-23-26-00-2003-01721-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Marzo de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-26-00-2003-01721-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 01-04-2019)
ACCIÓN CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUALTanto la sociedad demandada como el Ministerio público aseveran que la acción de controversias contractuales no es procedente para encauzar la litis, ya que en la liquidación
... . . . . . ACCIÓN CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ...ón contractual, las salvedades relativas al incumplimiento o desequilibrio de un contrato es trasunto del principio de la buena fe. De acuerdo con ...