licitacion de obra
- Resolución número 219 de 2021, por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social
- Resolución número 0045 de 2020, por la cual se actualizan los Documentos Tipo para el proceso de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución número 1798 de 2019
- Resolución número 392 de 2021, por la cual se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector salud
- Resolución número 454 de 2021, por la cual se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector cultura, recreación y deporte
- Resolución número 220 de 2021, por la cual se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector educativo
- Resolución número 261 de 2021, por la cual se aplaza la entrada en vigencia de los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social y los documentos tipo complementarios para procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector educativo
- Resolución número 240 de 2020, por la cual se actualizan los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 0045 de 2020
- Resolución número 1798 de 2019, por la cual se desarrollan e implementan los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte
- Resolución número 116 de 2020, por la cual se modifican los numerales 4.2.4, 4.2.5 y 4.2.6 de los documentos tipo para los procedimientos de selección de licitación pública - versión 2 y selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte y el Formato 7 - Factor de calidad, adoptados mediante las Resoluciones número 044 y 045 de 2020 y se aclara el numeral 4.1.4 de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
- Resolución número 0047 de 2020, por medio de la cual se aclara la Resolución 0045 de 2020, 'por la cual se actualizan los Documentos Tipo para el proceso de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 1798 de 2019'
- Resolución número 142 de 2020, por la cual se prórroga la suspensión del numeral 3.6, visita al sitio de la obra, de los documentos tipo para los procedimientos de selección de licitación pública - versión 2 y selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte, adoptados mediante las Resoluciones números 044 y 045 de 2020, en virtud de la emergencia económica, social y ecológica causada por la pandemia del coronavirus COVID-19
- Resolución número 080 de 2020, por la cual se suspende el numeral 3.6, Visita al sitio de la obra, de los Documentos Tipo para los procedimientos de selección de licitación pública Versión 2 y selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte, adoptados mediante las Resoluciones número 044 y 045 de 2020, en virtud de la emergencia económica, social y ecológica causada por la pandemia del Coronavirus COvTD-19
-
Vigente
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
... momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ... ón y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se ...
-
Para la adjudicación de contratos de obra pública se debe utilizar la licitación como método de escogencia objetiva del contratista.
El Consejo de Estado resolverá si una entidad pública puede celebrar contratos de obra pública por medio de la modalidad de contratación directa, cuando su valor excede el establecido para seleccionar este tipo de modalidad.
El Consejo de Estado resolvió que una entidad pública no puede celebrar contratos de obra pública por medio de la modalidad de contratación directa, cuando su valor excede el establecido para seleccionar este tipo de modalidad, debido a que con esto ... -
Los pliegos de condiciones en el contrato de obra
Como consecuencia de la implementación de los pliegos de condiciones en la contratación estatal, se pretende establecer, desde un punto de vista legal, cuál es la naturaleza jurídica de los pliegos, así como sus fortalezas, deficiencias, y crear propuestas de solución frente a estas últimas. Con este propósito, se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles han sido las fortalezas y...
... pregunta de investigación: ¿cuáles han sido las fortalezas y deficiencias del pliego de condiciones en el proceso de selección de licitación pública desde el marco del contrato de obra? Por esta razón, se considera que, pese a las deficiencias de este acto administrativo, debido a la ... - Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
-
Resolución número 304 de 2021, por la cual se modifican los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
... la validez de la experiencia requerida" en los Documentos Tipo de obra" de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitaci\xC3" ... potable y saneamiento básico adelantados bajo la modalidad de licitación pública y los de la modalidad llave en mano- con el fin de precisar que ...
-
SENTENCIA nº 54001-23-33-000-2012-00148-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 12-07-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / JORNADA LABORAL POR TURNOS / PAGO DE LA JORNADA LABORAL EXTRA / OBJECIONES DEL CONTRATANTE / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / CARACTERÍSTICAS DEL PAGO / CONTRADICCIÓN DE TESTIMONIOS / ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO / INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA / CAUSALES DE...
... OCUPACIÓN DE TERRENO / VISITAS A LA OBRA PÚBLICA / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / INSPECCIÓN DE TRABAJO ... CONDICIONES / CLASES DE INFORME TÉCNICO / DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN / LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VISITAS A LA OBRA PÚBLICA / ... -
Resolución número 275 de 2022, por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente
... diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, ... ón de la experiencia establecidas en los documentos tipo de obra" de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitaci\xC3" ...
-
Vigente
Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación publica en colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones
... PARÁGRAFO 2. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la oferta estará ...
-
Sentencia nº 11001-03-25-000-2012-00135-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 5 de Abril de 2017
PROCESO DISCIPLINARIO - Gobernadora del Departamento del Quindío / CONDUCTA - Omisión del proceso de selección / CONTRATO DE INVESTIGACIÓN Y ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA - Contratación directa / CONTRATO DE OBRA - Licitación / CONTRATO DE CONSULTORIA - Licitación / PRINCIPIO DE ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD Y SELECCIÓN OBJETIVA - Vulnerados / SANCIÓN DESTITUCIÓNAl ser omitido el proceso de...
... correspondía a un contrato de consultoría en su primera fase y de obra en la segunda fase. Estudio que fue revisado y aprobado por el ... contrato de obra, de manera que era necesario adelantar una licitación pública ... Al ser interpuesto el recurso de reposición contra el ... -
Resolución número 248 de 2020, por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.
... agua potable y saneamiento básico que se realizarán en el país, es prioritario estructurar e implementar documentos tipo para los procesos de obra pública que se adelanten por la modalidad de licitación pública ... Que con el propósito de promover la pluralidad de oferentes y adoptar buenas ...
-
Resolución número 161 de 2021, por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
... Leyes 1882 de 2018 y 2022 de 2020, es decir, los documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte, de licitación pública ...
-
SENTENCIA nº 76001-23-33-000-2012-00667-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 10-09-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL PROCESO / SOCIEDAD / REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD / REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD / REDACCIÓN AMBIGUA DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / FUNCIÓN INTERPRETATIVA...
... CONTRA SENTENCIA / DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL ... OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LICITACIÓN PÚBLICA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE LA ... -
Resolución número 249 de 2020, por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la modalidad de llave en mano.
... agua potable y saneamiento básico que se realizarán en el país, es prioritario estructurar e implementar documentos tipo para los procesos de obra pública que se adelanten por la modalidad de licitación pública ... Que con el propósito de promover la pluralidad de oferentes y adoptar buenas ...