liquidación contrato obra

... de la pretensión de mayor permanencia en obra que se sustentó en la entrega tardía de los planos definitivos de obra -y respecto de toda causa asociada a esa pretensión-, en tanto, al margen de la causa que se invoque, como ya se dijo, en todas las prórrogas que se acordaron y a las que se asociaron las pretensiones sin discriminación, las partes negociaron y regularon sus consecuencias económicas a través de 5 contratos adicionales.

... - Por alteración del equilibro económico de contrato de obra pública / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO - Salvedades / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - Diferencias / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA - Prórroga y Suspensión del plazo contractual / PAGO DE ANTICIPO - Sujeto al plan anual de caja / MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS ADICIONALES - Contrato a precio global. Ausencia de demostración

... / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / FUERZA AÉREA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO[L]a Sala estima que la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad del acto administrativo demandado, a través del cual el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana liquidó unilateralmente el contrato de obra ( &) y...

... cláusula penal sí determina la invalidez de la liquidación unilateral en la que se incluyó esta obligación, porque al no serle oponible la primera decisión (el decreto de la cláusula penal), ella no le podía ser cobrada en la liquidación del contrato.NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Ramiro Pazos Guerrero.

... judicial del contrato de obra No. 376, dicho contrato se liquidará determinando un saldo a favor del Departamento por la suma de dieciocho millones setecientos noventa y cinco mil ciento veintidós pesos con dieciocho centavos ($18.795.122,18), que corresponde al ejercicio aritmético del cuadro anterior. ( &) Esta suma de dinero no será actualizada porque el Departamento fue quien omitió realizar la liquidación del contrato de obra No. 376...

... generan por incluir salvedades genéricas en las liquidaciones bilaterales de contratos son aplicables a toda suerte de contratos estatales, en la medida en que no derivan de alguna norma específica del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino del principio constitucional de buena fe que debe gobernar la ejecución de los contratos, consagrado, entre otras normas, en los artículos 83 constitucional, 1603 del Código...

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Por incumplimiento de contrato / CONTRATO DE OBRA - Suscrito la Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad y la Empresa Asociativa de Trabajo “Los líderes” / CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE MANDATO - Declarado oficiosamente nulo / CONTRATO DE OBRA - Declarado oficiosamente nulo / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL - Declarada oficiosamente nula

... mora en el pago / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE PAGO / PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO POR CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - El pago de las actas parciales estaba sometido a unas condiciones que no fueron cumplidas por el contratistaEl contratista se reservó, en el acta de liquidación, el derecho a reclamar intereses de mora  y en la demanda reclamó los causados por el pago tardío de

... por cuanto consideró que la existencia de una liquidación bilateral sin salvedades se lo impedía. Al respecto, la Sala considera que lo procedente en estos casos es la denegatoria de las pretensiones, toda vez que, la exigencia de que en la liquidación de común acuerdo de los contratos se inscriba una salvedad que le permita al contratista reclamar judicialmente por las inconformidades derivadas de ese corte de cuentas, no constituye un...

... / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL ABOGADO / GESTIÓN DEL PROCESO / DURACIÓN DEL PROCESO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA[C]on apego a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente: ( &) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 365 del Código General...

... / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL ABOGADO / GESTIÓN DEL PROCESO / DURACIÓN DEL PROCESO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA[C]on apego a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente: ( &) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 365 del Código General...

... dicho, se vio variado durante la ejecución del contrato, a partir del cual la Sala pudiera encontrar demostrados los perjuicios alegados por el contratista.

... ÓN DEL PROCESO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / SECRETARÍA GENERALEl numeral 1 del artículo 365 del CGP dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando se demuestren causadas y, en la medida de su comprobación. [E]l despacho condenará en costas a la Empresa de Vivienda de Antioquia-Viva, recurrente en el...

... suscribir los actos de prórroga y suspensión del contrato de obra [ &] o en los mismos actos y, como lo han reiterado esta Sección y, por supuesto, esta Subsección, de acuerdo con el principio de buena fe que debe gobernar la ejecución de los contratos estatales, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por hechos previos conocidos a la fecha de suscripción de un contrato modificatorio,...

... para las partes a la fecha de celebración del contrato, teniendo presente que la Ley 488 de 1998, supuesta causante del cambio en las condiciones tributarias se publicó ( &), más de un mes antes de la suscripción del negocio. En cuanto a la excesiva onerosidad como supuesto de aplicación de la teoría de la imprevisión no obran medios de prueba que soporten la pretensión de la actora.NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con salvamento de voto del...

... la nulidad de la cláusula décimo sexta del contrato n.º 000054 de 1998, en la que las partes otorgaron esa prerrogativa a la entidad contratante [(imposición de multa)], dado que la autonomía de la voluntad de las partes no puede soslayar el principio de legalidad, el cual resulta de especial relevancia en el caso de las sanciones a particulares, dado que es claro que una disposición contractual no puede ir directamente en contra de una...

... contractuales de valor y forma de pago del contrato, corresponden a lo establecido en el acuerdo negocial. Por último, la entidad estatal cumplió con el procedimiento administrativo aplicable para proferir el acto de liquidación del contrato de obra pública, en la forma en como lo hizo. Como resultado de las anteriores consideraciones, la Sala estima que no fue desvirtuada la presunción de legalidad del acto administrativo demandado y,...

... las características de la subcontratación en los contratos estatales es la autonomía y la independencia del vínculo. La relación entre el contratista del Estado y el sub contratista, hace surgir la obligación entre ellos, independiente de la relación preexistente entre el Estado y el contratista, y no vinculan a la entidad estatal contratante, en virtud del principio de relatividad del contrato, que aquí se presenta. Se asigna la competencia a...

... caso con apoyo en los elementos de prueba que obran en el proceso, de la aplicación de criterios de equidad y sana crítica propios de la valoración judicial, por lo que no procede incluirlos en la liquidación del contrato, en tanto no corresponde en estricto rigor al cruce final de cuentas que arrojó su ejecución, sino a una indemnización derivada de la responsabilidad contractual en que incurrió la parte demandada y que fue determinada por...

... de los montos que tienen fuente directa en el contratoEn este caso, resulta claro que la entidad contratante no podía por sí y ante sí resolver sobre los perjuicios que resultaron del incumplimiento del contratista y por ello fue acertada la decisión tomada por el fallador de instancia, en el sentido que la firma contratista sólo debe reintegrar la sumatoria de los montos que tienen fuente directa en el contrato -$33.975.393-; por lo cual...

... que no pueden ser condenadas a ejercer / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - Pretensión denegadaLiquidación del contrato de obra No. 56 de 2010: si bien le asiste razón a la parte demandante al afirmar que el Tribunal no se pronunció sobre la pretensión relacionada con la liquidación del contrato de obra No. 56 de 2010, habida cuenta de que la liquidación unilateral de los contratos estatales es una prerrogativa de las

... de prescripción para las acciones derivadas del contrato de seguro, ordinari[o] y extraordinario. ( &) La doctrina precisa que la realización del riesgo asegurado proviene inicialmente de la relación establecida entre el asegurado y la aseguradora, para la cual se establece la prescripción ordinaria de dos (2) años, mientras que la prescripción extraordinaria de cinco (5) años, podría emanar de una fuente diversa, tal y como para la relación...

... en materia de mayores cantidades de obra en contratos a precios unitarios, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 9 de septiembre de 2008, rad. 1920, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo; concepto de 18 de junio de 2002, rad. 1439, C. P. Susana Montes de Echeverri.NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero encargado Alexander Jojoa Bolaños

... DEL PACTO ARBITRAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA[L]a jurisdicción o facultad de impartir justicia por parte de los árbitros emana de la Constitución y la ley, las cuales establecen que los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces y reconocen que la voluntad de las partes puede atribuir competencia a los árbitros para resolver las controversias sometidas a su...

... los dineros reconocidos al contratista en la liquidación unilateral.CONDENA EN COSTAS - ImprocedenciaEn consideración a que el recurso prosperó parcialmente y a la conducta asumida por las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.