suspensión contrato estatal
-
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2010-00975-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA / CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DOBLE INSTANCIA / CUANTÍA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍALe corresponde a la Sala resolver en segunda instancia el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo -Decreto
...ÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ... CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ... o desconocidos por la actividad estatal, con lo cual se garantiza el interés general ... -
Vigente
Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte
...ón, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte, la recreación y el ...ón de esta prohibición acarreará la suspensión del reconocimiento deportivo. La reincidencia en ...c) Contrato de trabajo registrado ante la federación ...
-
Sentencia nº 54001-23-33-000-2015-00131-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Febrero de 2020 (caso SENTENCIA nº 54001-23-33-000-2015-00131-00 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 20-02-2020)
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL – Acto que negó prórroga / MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / ENTIDAD ESTATAL / DOBLE INSTANCIA /...
... / ACTO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL – Acto que negó prórroga / MINISTERIO ... DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ... -
SENTENCIA nº 47001-23-31-000-2009-00025-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / LITIGIO / ENTIDAD PÚBLICA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CLASES DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CRITERIO ORGÁNICO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CLASES DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS /...
.../ CRITERIO ORGÁNICO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ...ÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ... prestación misma del servicio y su suspensión, las cuales eran pasibles de recurso ante la ... -
Sentencia nº 08001-23-33-000-2013-00105-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Marzo de 2017
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - Objeto. / OBJETO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - Para la construcción de la vía de acceso al barrio Los Carruajes del municipio de Galapa / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Desequilibrio económico del contrato / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Por mayor permanencia en obra por prolongación del plazo / PROLONGACIÓN DEL PLAZO - No se comprobó que...
... contratante / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EN EL ESCENARIO DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS - ... y condenas originadas en el contrato estatal. . En cuanto a las mayores cantidades de obra ...Es cierto que el contrato tuvo una suspensión entre el 9 de agosto y el 8 de noviembre de 2010. ... -
Resolución número 304 de 2021, por la cual se modifican los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
... relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será objeto ... de personal asociado al cumplimiento del contrato;. Que el parágrafo 2º del artículo 3º del ... oportuno y necesario levantar la suspensión del numeral 1.19 "Visita al sitio de la obra" de ...
- Vigente Decreto 1170 de 2015, por medio del cual se expide el decreto reglamentario único del sector Administrativo de Información Estadística
-
La responsabilidad precontractual en la actividad contractual del Estado
En el presente escrito se estudia la responsabilidad que se deriva para quien ha frustrado las tratativas por su acción, omisión o extralimitación en la etapa precontractual, y que, de esta manera, ha causado un daño. De este modo se intenta responder importantes interrogantes: ¿dónde se ubica la responsabilidad precontractual del Estado?, ¿cuál es el fundamento de dicha responsabilidad? y, aún...
... precontractual del Estado, contratación estatal, tratativas, daño antijurídico, perjuicio ..., porque consideran “que hay contrato o no lo hay”. Sin embargo, de manera preliminar ... -
Sentencia nº 07001-23-31-000-2007-00021-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Junio de 2017
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA - Sobrecostos en ejecución de contrato / PRÓRROGA DEL CONTRATO - Entrega parcial y tardía de estudios y diseños / CONTRATO ADICIONAL - Obras complementarias / EFECTOS DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA - No acreditadoA través de la acción de controversias contractuales, la sociedad Nacional de Pavimentos
...ó la ejecución de la totalidad del contrato; principio de responsabilidad frente al ... como consecuencia de la prórroga y suspensión del contrato y contratos adicionales. . Sin que ... cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal . . Ahora, la Sala encuentra que la ejecución ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2001-02144-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Septiembre de 2017
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA - Estudio de plan de ordenamiento territorial de Florencia, Caquetá / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DE CONTRATO - Mayor permanencia o plazo de ejecución, mayores actividades e intereses de mora por retraso en desembolso / MODIFICACIÓN DE CONTRATO - Exigencias diferentes a las previstas en pliego de condiciones / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE...
... Temas: Mayor permanencia por suspensión y prórroga; mayores actividades a las ... la cual liquidó judicialmente el contrato de consultoría n.° 980549 del 14 de noviembre ... en estudio fue suscrito por una entidad estatal, sin que el régimen jurídico determinara la ... -
SENTENCIA nº 15001-23-33-000-2014-00538-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 15-10-2020
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Sujeto activo / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Procedimiento aplicable / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Reiteración de jurisprudencia / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Alcance. Las normas del Estatuto Tributario que regulan el cobro coactivo son aplicables no solo para hacer efectivas las...
... del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por ... CUANDO LA BASE DE LA EJECUCIÓN ES UN CONTRATO ESTATAL – Reiteración de jurisprudencia / ... -
Vigente
Decreto Legislativo número 576 de 2020, por el cual se adoptan medidas en el sector de juegos de suerte y azar, para impedir la extensión de los efectos de la pandemia de COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
... de la República de Colombia, y la suspensión de las actividades económicas, entre ellas las ... niveles de ventas que se fijan para cada contrato, situación que en razón a la grave afectación ...
- Vigente Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura
- Vigente Decreto 1084 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación
-
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2007-00333-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 20-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IDU / PARQUEADERO / SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO / PRECIO GLOBAL / SISTEMA DE PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO / DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE PAGO / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO - De los servicios de alquiler, de asesoría, levantamiento y diseño, de venta de materiales y de ejecución de obras /...
... RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IDU / PARQUEADERO / SISTEMA DE ... no es con fundamento en un contrato estatal. (…) los contratistas independientes solo ... LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE LA CADUCIDAD / SOLICITUD DE ... -
Vigente
Ley de reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Ley 1438 de 2011)
... sanciones disciplinarias, y el monto del contrato será la cuantía de referencia con la cual se ... de salud podrá dar lugar a la suspensión de giros, la revocatoria de la certificación de ...
-
Vigente
Ley de protección de la competencia.(Ley 1340 de 2009)
..., sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre ...á ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de conductas que puedan resultar ...
-
AUTO nº 25000-23-36-000-2016-01344-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 27-08-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / NORMA VIGENTE / VIGENCIA DE LA NORMA / PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVAAl sub judice le resultan...
... . . . . . CONTRATO DE GERENCIA / CONTRATACIÓN DIRECTA / GERENTE DE PROYECTO / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ...ÓN DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / INOPERANCIA DE ... -
Sentencia de Tutela nº 256/21 de Corte Constitucional, 4 de Agosto de 2021
En este caso la vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, al abstenerse de resolver un recurso de apelación interpuesto contra el fallo de segunda instancia proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal en un proceso disciplinario, mediante el cual se revocó el fallo de primera...
...ía Segunda Delegada para la Contratación Estatal en un proceso disciplinario, mediante el cual ... y le impuso una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres ... irregularidades relacionadas con el contrato No. 140-2014, cuyo objeto consistía en que ... -
Vigente
Ley servicio público de la Educación Superior (Ley 30 de 1992)
...e) Un Rector de la universidad estatal u oficial. f) Dos Rectores de universidades ...c) La suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las ...ón a la entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual se ...
-
SENTENCIA nº 20001-23-31-000-2011-00235-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 05-02-2021
Suspensión de la ejecución. Contrato de obra publica. Trabajo de liquidación unilateral. Reclamación administrativa
...DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. ...SUSPENSIÓN" DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL /. SUSPENSI\xC3"... - Vigente Decreto número 1821 de 2020, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías
- Vigente Decreto 1085 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte
-
Vigente
Ley 335 de 1996, por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones
... ley, darán lugar a la terminación del contrato y al cobro de la cláusula penal pecuniaria, ...ún la gravedad del hecho, desde la suspensión temporal del programa hasta la cancelación del ...
-
Boletín de Actualidad
... Terminación unilateral de un contrato estatal después de dos años contados a partir ... Suspensión indefinida en el tiempo del contrato estatal por ...