Suspensión de obras que cuentan con licencia urbanística, pero no cuentan con permiso de la autoridad administrativa cultural
| Autor | Alfonso Fernando A. Carrillo Velásquez, María Carolina Hoyos Bula |
| Cargo | Abogado de la Universidad Libre, Especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado / Abogada y Magister (C) en Derecho de la Universidad de Cartagena y Miembro del Grupo de Investigación en Teoría Jurídica y Derechos Fundamentales 'phrónesis'. |
Suspensión de obras que cuentan con licencia urbanística, pero no cuentan
con permiso de la autoridad administrativa cultural
Suspension of works that have an urban planning license, but do not have
permission from the cultural administrative authority
Alfonso Fernando A. Carrillo Velásquez1
María Carolina Hoyos Bula2
Resumen
La presente investigación tiene por objeto analizar las situaciones fácticas y
concretas, que pueden surgir cuando se lleva a cabo una intervención en un bien
inmueble de interés cultural (BIC), y se da la circunstancias que se cuenta con
licencia urbanística para soportar dicha intervención, sin embargo, no se cuenta con
la autorización de la autoridad administrativa cultural correspondiente, que es un
requisito indispensable para llevar a cabo dicha intervención, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 7 de la ley 1185 de 2008, y dicha autoridad ordenó la
suspensión de obras que se viene adelantando en dicho BIC. El problema jurídico
que surge en estas situaciones pareciese ser que, para algunos, la autoridad
administrativa cultural, al proceder a ordenar la suspensión de obras, pareciese
estar realizando un juicio de legalidad de la licencia urbanística otorgada, siendo
que esta atribución es exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es por
1 Abogado de la Universidad Libre, Especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la
Universidad Externado, Magister en Derecho Administrativo de la Universidad Libre sede Cartagena
y Miembro del Grupo de Investigación en Teoría Jurídica y Derechos Fundamentales “phrónes is”.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8976-8264 Correo: carrilloalfonso24@gmail.com
2 Abogada y Magister (C) en Derecho de la Universidad de Cartagena y Miembro del Grupo de
Investigación en Teoría Jurídica y Derechos Fundamentales “phrónesis”. ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-9518-3935 Correo: mariacarolinahoyosb@gmail.com
esto, que se analizará si la autoridad administrativa cultural, al ordenar la
suspensión de obras que no tienen la respectiva autorización en los términos del
artículo 7 de la ley 1185 de 2008, y muy a pesar de contar con licencia urbanística,
desborda o no sus facultades al realizar un juicio de legalidad de la licencia
urbanística.
Abstract
The purpose of this research is to analyze the factual and concrete situations that
may arise when an intervention is being carried out in a real estate of cultural interest
(BIC), and the circumstances exist that there is an urban license to support said
intervention. However, there is no authorization from the corresponding cultural
administrative authority, which is an essential requirement to carry out said
intervention, in accordance with the provisions of Article 7 of Law 1185 of 2008, and
said authority orders the suspension of works that is being carried out in said BIC.
The legal problem that arises in these situations seems to be that, for some, the
cultural administrative authority, when proceeding to order the suspension of works,
seems to be carrying out a judgment of legality of the urban planning license granted,
being that this attribution is exclusive to the contentious administrative jurisdiction.
For this reason, it will be analyzed whether the cultural administrative authority, when
ordering the suspension of works that do not have the respective authorization in the
terms of article 7 of Law 1185 of 2008, and despite having an urban planning license,
overflows or not its powers when making a judgment of legality of the urban license.
Palabras claves
Bienes de interés cultural, licencia urbanística, autoridad administrativa cultural,
suspensión de obras, acto administrativo.
key words
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba