clausula incumplimiento pago
-
Sentencia nº 13-001-23-31-004-2001-00696-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de Agosto de 2019 (caso SENTENCIA nº 13-001-23-31-004-2001-00696-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 12-08-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - No condenaDAÑO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - Existente / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Inexistente / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO ESTATAL POR MAYOR CANTIDAD DE OBRA - No se acredito autorización de la administración / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA - Marco...
... . DAÑO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - ..., falta de fijación de nuevos precios y no pago de intereses de mora sobre las actas de avance de ... con el contrato, toda vez que, en su cláusula tercera, correspondiente al plazo, se indicó que ... -
Contrato de trabajo
... contratación por servicios para evitarse el pago de los diferentes conceptos que contempla la ... en que se irme un contrato con una cláusula de exclusividad, es decir, que el trabajador se ... la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002021-04096-00 del 17-11-2021
Acción resolutoria. Resolución de contrato de promesa de compraventa. Incumplimiento contractual. Cumplimiento de la obligación
... 2. Se. DECLARE que existió un incumplimiento (grave, reiterado y no. justificado) de las ... (como promitente compradora), respecto del pago del saldo del. precio pactado en los términos ... DE PESOS ($14.000.000,oo), como cláusula. penal por el incumplimiento al no pago de la ... - Vigente Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura
-
Derrogado
Código de Régimen Departamental(Decreto 1222 de 1986)
... determinará la forma de liquidación y pago de la deuda pública que quede a cargo de las ...ARTÍCULO 168. En caso de incumplimiento de la obligación establecida en el artículo ...ública y en ellas se deberá pactar la cláusula de caducidad. Las contralorías departamentales ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 0500122030002022-00061-01 del 09-03-2022
Reducción de la cláusula penal. Cumplimiento de la obligación del pago total del precio. Incumplimiento del contrato de compraventa. Acción de tutela contra laudos arbitrales
... » , estableciéndose « en la cláusula tercera (…) el precio y forma de pago (..) a ... el tribunal acusado declaró el incumplimiento del contrato de compraventa de acciones celebrado ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2002-02323-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 20-11-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / CAUSA PETENDI / DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD DE CORRECCIÓN DE LA DEMANDA /...
... / RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN ... y de las obligaciones o saldos pendientes de pago que el acto de liquidación determina. . . ... cosas, según el acuerdo vertido en la cláusula antes indicada, el departamento no podía exigir ... -
Efectividad de las garantías contractuales
... contrarrestar los riesgos de incumplimiento tanto en la formación de la relación jurídica ...pago de la prima o por revocatoria unilateral. El ... y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El ...
-
El medio de control de controversias contractuales
...7. Revisión del contrato. 8. Incumplimiento contractual. 8.1. Excepción de contrato no ...ón, en los que no se incluyera la cláusula de caducidad. . Esta distinción persistió ... verso, para que opere el reconocimiento y pago de obligaciones no amparadas en contratos ...
-
Decreto número 175 de 2022, por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio técnico de sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión
... en el capital suscrito, una vez atendido el pago de los pasivos del balance contable en caso de ...El emisor podrá incluir una cláusula que permita el ajuste periódico de la tasa base ... que este evento no constituye un incumplimiento por parte del emisor y no podrá contemplar la ...
-
Prohibición al asegurado de reconocer su responsabilidad y realizar acuerdos con terceros en el seguro de responsabilidad civil
El estudio abarca genéricamente los deberes del asegurado como contexto del análisis de la prohibición al asegurado en el seguro de responsabilidad civil de no reconocer su responsabilidad ni efectuar acuerdos con terceros. Se estudia el régimen general de los distintos deberes del asegurado en la celebración y la ejecución del contrato de seguro, con mención especial al contrato de seguro de...
... prácticos y jurídicos del incumplimiento de la prohibición objeto de estudio. Así, el ... y consecuencia jurídica de la cláusula que prohíbe al asegurado reconocer su ... de liberación del asegurador de efectuar el pago de indemnización como consecuencia jurídica del ... -
Vigente
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino (Ley 160 de 1994)
...ón de tierras baldías, o incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron ... de los beneficiarios, las condiciones de pago y el régimen de adjudicación de las unidades ...
-
Sentencia nº 25000233600020130094501 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 01-03-2023
Prescripción del contrato de seguro. Valor de la cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento de los obligaciones contractuales. Administración. Cumplimiento efectivo
... CONTRACTUALES Asunto: INCUMPLIMIENTO" DEL CONTRATO, EFECTIVIDAD DE LAS GARANT\xC3"ÍAS, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y LIQUIDACIÓN ... la garantía del contrato porque (i) no pagó oportunamente los salarios, aportes ... -
Sentencia nº 47001-23-31-000-1998-01143-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Agosto de 2018
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Accede. Caso declara nulidad de acto administrativo contractual que impuso multa a contratista / NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE CONTRATO ESTATALNOTA DE RELATORÍA. Síntesis del caso. Se suscribió contrato de obra para la rehabilitación del Canal Goenaga Centro y la ejecución de...
... las cuales la entidad declaró el incumplimiento parcial del Contrato n.º 188 de 1993 e impuso ... la fecha en que se cumpla efectivamente el pago a que sea condenada la entidad pública ... incumplió también lo estipulado en la cláusula sexta del contrato. . 2.20. Explicó que en ... -
Sentencia nº 68001-23-31-000-1999-01230-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Agosto de 2019
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - No condenaSÍNTESIS DEL CASO: El demandante pretendió el restablecimiento del equilibrio económico del contrato como resultado de las mayores cantidades de obra que ocasionaron su ruptura e impidieron que se cumpliera con el plazo de ejecución pactado.COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - Controversias contractuales / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOLa...
... demandada era responsable por el incumplimiento del contrato toda vez que: a) se abstuvo de ... al IPC a la fecha en la que se ordenara el pago efectivo; 8) se diera cumplimiento a lo dispuesto ... de 1993; a lo anterior se sumaba que la Cláusula 27 del contrato señaló que el mismo se regiría ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-040-2019-00387-01 del 15-11-2022
Pago de la cláusula penal de los contratos. Incumplimiento a las obligaciones. Administración pública. Cumplimiento del objeto contractual
...y por el otro, el pago de algunos servicios prestados y aprobados por. ...cláusula decimosegunda de los contratos suscritos entre. ... competencia » para establecer el incumplimiento y,. consecuencialmente, imponer de manera ... -
Ley 2024 de 2020, por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación
..., que resulte en un mayor valor retenido, se entenderá como incumplimiento en el plazo del pago, y, por lo tanto, incurrirá en mora y se generará ...
-
Resolución número 0650 de 2016, por la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera en el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon) y se adoptan otras disposiciones complementarias
..., las liquidaciones de crédito, acuerdos de pago y demás documentos de cobro prejurídico y de ...b) La advertencia que en caso de incumplimiento se continuará con las acciones de cobro según ...Artículo 44. Cláusula aceleratoria. En todos los acuerdos de pago se ...
-
Sentencia nº 19001-23-31-000-2002-00345-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Mayo de 2017
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO / PRETENSIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO - Aplicación de normas de derecho privado en atención a la fecha de celebración del contrato / PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO - Conteo inicia desde el momento de la suscripción del contrato /...
... y resolución del contrato por incumplimiento. . Sin que se observe nulidad de lo actuado, ... económico y financiero respecto de la cláusula tercera, por lo que CEDELCA prestará el servicio ...Como consecuencia de lo anterior, pide el pago por el servicio de energía eléctrica prestado; ... -
Modalidades de responsabilidad bancaria
... de las entidades de crédito; el incumplimiento de las órdenes de embargo; los deberes de .... 6.1. Por el pago cheques falsos. . La más antigua expresión ... de ser excluido únicamente por cláusula expresa (Rektaclausel); admitir la aceptación ...
-
AUTO nº 47001-23-33-000-2019-00443-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-11-2021
SENTENCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / TRÁMITE DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / AUTO / APELACIÓN DEL AUTO / AUTO QUE DECIDE RECURSO DE APELACIÓN / PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / PROVIDENCIA JUDICIAL[S]e observa que la parte recurrente
... su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los ... del contrato (…), derivado del no pago de las facturas (…), ambas del 23 de abril de ... contrato (…), se observa que, en la cláusula décima quinta, se estipuló que sería objeto de ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2010-01456-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 18-12-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / MUNICIPIO / ENTIDAD MUNICIPAL / ENTIDAD TERRITORIAL / PROCESO DE DOBLE INSTANCIALa Sala es competente para conocer de la presente acción de controversias contractuales, en virtud del...
... necesario indicar que a través de la cláusula séptima del contrato que fundamenta las ... ADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES LABORALES / PAGO DE LA OBLIGACIÓN LABORAL - Incremento / ...Mientras que el supuesto incumplimiento de la prórroga n° 1 al contrato, consistente en ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001 31 03 020 2006 00497 01 del 03-12-2018
... exigibles hasta el día de la solución o pago. total de la obligación ». y la indexación de ... a la parte demandada al pago de la cláusula penal. mencionada en los hechos 4° y 5° de la ... incumplimiento de la promesa de transferencia del derecho de ...
-
Responsabilidad civil contractual
Fundamentación de la reparación de perjuicios. Referencia al error de hecho
... por el “acreedor” debido al incumplimiento del “deudor” de obligaciones con origen en el ... cumpla, que se le resuelva el contrato o el pago de los perjuicios que se le hayan causado por el ...ón de daño, como ocurre con la cláusula penal y el caso del numeral 2º del artículo ... -
Modelos de contratos
... comercial a que se refiere la cláusula séptima del presente documento. . SEGUNDA.- ..., sin que por este hecho haya lugar al pago de indemnización alguna a favor de la otra ...á frente a la otra por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente ...