señalizacion horizontal
-
SENTENCIA nº 66001-23-33-000-2017-00446-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 26-11-2020
RECURSO DE APELACIÓN EN ACCIÓN POPULAR / VULNERACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO, A LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, AL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Y AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS / SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y VIAL Afectada por mora en la...
... por parte del contratista el Plan de contingencia vial y señalización . […] . . . . . . El día 4 de septiembre ...ó demostrada además la ausencia de señalización vertical y horizontal, circunstancia que maximiza el riesgo que corren los peatones al transitar ... - Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002021-02770-00 del 18-08-2021
...señalización horizontal (Líneas continuas), que. no permite maniobras de ...
-
Sentencia nº 27001-23-31-000-2000-00016-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Marzo de 2019 (caso SENTENCIA nº 27001-23-31-000-2000-00016-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 29-03-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Niega / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / CONTRATO DE OBRASíntesis del caso: El Consorcio Álvaro Hernán Hormaza – Iván Alexander Lozano Cerón celebró contrato de obra No. 0279 con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), para la pavimentación del tramo K2+000-K7+000 del sector Quibdó – Tutunendo en la carretera Quibdó – La Mansa., contrato que fue cedido a la...
... citan, demora en la realización de algunas obras, falta de señalización, falta de algunas máquinas, demora en la obtención de la licencia ... . . . 3. La señalización horizontal, especialmente la línea sobre el eje, presenta discontinuidades y ... -
Las cuatro modernas autopistas que tendrá Antioquia en este año
..., instalación de granulares, asfalto e instalación de señalización horizontal y vertical. Sin embargo, el mayor reto, ha sido sortear los ...
-
Sentencia nº 25000-23-36-000-2011-00143-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 24 de Abril de 2017
Vias públicas. Liquidación unilateral del contrato. Determinador del incumplimiento. Nulidad de los actos administrativos
...Las obras de señalización horizontal y vertical en las vías y el espacio público; 34. La ... -
Sentencia nº 25000232600020100084701 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 23-05-2023
... estad o del pavimento, estado del espacio público, señalización horizontal y vertical, limpieza general y elaboración de planos record ...
-
Operaciones de almacenaje
... ˆ Sistemas eléctricos de detección y señalización. Conjunto de sensores que detectan la posición de algunos elementos que ...Junto con la señalización horizontal será necesaria la utilización de señales de tráfico verticales como ...
-
DECRETO NÚMERO 1284 DE 2017 por medio del cual se adiciona el Título 8 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia
... peatonales: Dirección y descripción de un camino con señalización de los lugares, obstáculos, paradas y otros que existan a lo largo de ... cuales estarán debidamente señalizados de manera vertical y horizontal, de acuer-. do a las especificaciones requeridas para personas con ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55075 del 24-11-2021
Juicio oral. Delito de lesiones personales culposas. Víctima en el proceso penal. Prueba
...como: recta, plana, dos calzadas, señalización. horizontal, segmentada, línea verde blanca y amarilla. YOLIMA. ESPINOSA ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002021-02770-00 del 18-08-2021
...señalización horizontal (Líneas continuas), que. no permite maniobras de ...
-
Evaluación de las capacidades académicas de las instituciones de educación superior frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una propuesta metodológica
La gestión ambiental, en el marco del desarrollo sostenible, es un reto que tienen todas las instituciones de educación superior (IES). Aunque la Agenda 2030 es un marco de acción global, se convierte en un reto para las IES trasladarla a su contexto local desde la investigación. Para facilitar esta labor, se plantea una propuesta metodológica con el fin de evaluar las capacidades académicas de...
... Seguridad vial Road safety Tráfico señales de tráfico (señalización vial horizontal y vertical) . Tráfico calmado Radares y cámaras de ... -
Sentencia Nº 11001334306320160028902 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 04-03-2021
...debida señalización de la vía (fls.1-36 c.1). 4. El Ministerio de Transporte alegó no tener ...sitio de los hechos contaba con señalización horizontal y vertical exigida por. la normatividad vigente” y (ii) “la causa ...
-
Sentencia Nº 11001333603220130007301 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 19-11-2020
... lo determinado dentro de la Ley 105 de 1993; la falta de señalización establecida en el Manual de Señalización del INVIAS y que tiene como ..., existe un esquema de señalización vertical y demarcación horizontal" acorde con el Manual de Señalización Vial \"Dispositivos para la regulaci\xC3"...
-
La guerra que no hemos visto: una experiencia transformadora
... horizontalmente la pintura, delimitando así el centro horizontal de la composición. En este centro, vemos dos caminos negros verticales ...El camino de la izquierda tiene una línea amarilla de señalización y, a la orilla de este camino, vemos cinco casas. El camino horizontal ...
-
Sentencia nº 25000-23-26-000-2005-02005-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Diciembre de 2016
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por accidente de tránsito / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - Actividad peligrosa / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Inexistente
... jurídicos de las concesiones y las obligaciones de señalización y mantenimiento del tramo se encontraban en cabeza de Concesiones CCFC ... de dos carriles unidireccionales, con señalización vertical y horizontal. Afirmó que no era necesaria la instalación de una defensa metálica en ... -
Sentencia Nº 680013333005-2017-00011-01 del Tribunal Administrativo de Santander, 08-10-2021
...intercepta con la transversal oriental le falta la señalización SR-06PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA, para los vehículos que. acceden a ... tránsito vehicular desgasta la pintura de la señalización horizontal. sobre el pavimento produciendo su rápido deterioro. Considero no ...
-
Gaceta del Congreso del 24-12-2019 - Número 1249 (Contenido completo)
...10. Sírvase relacionar ¿cuál es exactamente la señalización" de prevención de accidentes que existe \xEE\x80"... es pobre, no existen ni aceras ni andenes, la señalización horizontal" no es clara, y la ausencia \xEE\x81"...
-
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-03186-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 20-11-2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Insuficiente carga argumentativa / TERCERA INSTANCIA Para reabrir el debate probatorioEn definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como propósito (i)...
... la causa eficiente del accidente, la concausa, la falta de señalización de la vía, la existencia del hueco y el hecho de un tercero relacionado ...ía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal). Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia ... -
Sentencia No. 45 Nº 17-001-33-33-004-2013-00081-02 del Tribunal Administrativo de Caldas, 05-04-2019
... andenes en el sector del accidente; así como que faltaba señalización en la época de los hechos, también es cierto que, esa falencia no fue la ...(…) . . . e) Realizar la señalización horizontal a los 60 días de colocada la carpeta de rodadura de cada tramo, y la ...
-
Sentencia nº 68001233300020150111801 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 29-09-2023
Nexo de causalidad entre el accidente. Daño al perjuicio. Responsabilidad extracontractual. Omisiones administrativas
...señalización de una vía pública y/o la presencia de anormalidades en la ... a controles como señal 'otra' y como demarcación horizontal línea de borde'. No indican otro tipo de control según el ítem 7.9 ... -
Resolución número 0108 de 2017, por la cual se establece el listado de subpartidas arancelarias de bienes de capital y repuestos a importar en desarrollo de las operaciones de los artículos 173 literal c) y 174 del Decreto ley 444 de 1967, y se deroga la Resolución 1148 de 2002
..., con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal. 8433119000 Las demás cortadoras de césped con motor, en las que el ...8512209000 Los demás aparatos de alumbrado o de señalización visual, del tipo de los utilizados en ciclos o automóviles. 8514100000 ...
-
Auto nº 13001-23-31-000-2002-10034-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 6 de Febrero de 2020
GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA - Modifica sanción / INCIDENTE DE DESACATO / INCUMPLIMIENTO DE ORDEN IMPARTIDA EN FALLO DE ACCIÓN POPULAR[E]s claro para la Sala que si la Concesión Vial Cartagena S.A. hubiese dado cumplimiento a la pluricitada orden, junto con el escrito en el que alega la falta de atención a sus requerimientos por parte del a quo habría allegado pruebas que acreditaran lo...
... de la necesidad de señalización tanto horizontal como vertical en los. tramos de la vía que así lo ... -
Sentencia Nº 680813331000-2010-00262-00 del Tribunal Administrativo de Santander, 11-10-2018
...señalización vial, es claro que el Participante número dos [Tractocamión] no . podía adelantar en el sitio del accidente por la señalización horizontal existente . en el tramo de ocurrencia del mismo, para el momento del ...
-
Sentencia nº 05001233100020030148101 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 23-11-2022
... para intervenir en la construcción, conservación y señalización de la infraestructura vial en el territorio nacional por ser ...ó que el lugar “cuenta con señalización vertical y horizontal y reductores de velocidad” y se implementaron “las denominadas ...