contrato celadores
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91491 del 11-05-2017
... pudo establecer que el señor GABINO QUINTERO CORREDOR, mediante contrato de trabajo ingresó el 1º de febrero de 1993 al Municipio de Bucaramanga, ... Chofer Vehículo de Despacho y 23 personas ejerciendo cargos de Celadores ... (…) ... Que el Municipio de Bucaramanga realizó un ...
-
Sentencia nº 25000 23 26 000 1987 03959 02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2017
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Incumplimiento de contrato de administración delegada / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - Por retrasos en la ejecución de las obras / INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL CONTRATISTA - Acreditado[C]con los medios de prueba allegados al proceso, desde su inicio y a todo lo largo de la ejecución del contrato de administración delegada, se presentaron continuos atrasos en las...
... de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, celebró un contrato de administración delegada con la sociedad Raúl Valderrama y Asociados ... en los diferentes pisos (…) se le solicitó que colocara unos celadores especiales que tengan cierto criterio que sean bachilleres y que entren ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2009-00108-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 10-02-2021
ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA / COMPETENCIA PARA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FACTOR CONEXIDAD / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOEl Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso de doble instancia,
... ús Alirio Cifuentes Guío, quien demandó la configuración de un contrato realidad con el municipio de La Calera durante el mandato del accionado ... DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ASISTENCIA, MANTENIMIENTO, CELADORES Y DEMÁS PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES” recursos ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-00845-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Noviembre de 2018
Contratos de obra pública. Valor de administración. Incumplimiento del contrato. Ejecución normal de los trabajos
... excepción de ausencia de rompimiento equilibrio económico del contrato ... “ TERCERO. En consecuencia, DENIÉGANSE las súplicas de la ... personal de administración, mecánica y taller, oficios varios, celadores, seguridad industrial, transporte, asesoría legal, sistema de gestión de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 84167 del 24-03-2021
... indemnización «indexada» por la terminación unilateral del contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 14, literal d, de la ... o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores » (Subraya la Sala) ... En tal sentido cabe puntualizar que en la ...
-
Sentencia de Tutela nº 372/17 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 2017
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE QUIENES SE ENCUENTREN EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR SITUACION DE DISCAPACIDAD. Se atribuye a la empresa accionada la vulneración de derechos fundamentales de la actora, por haberla desvinculando laboralmente del cargo de operaria de aseo que allí desarrollaba, sin contar con la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo y sin...
... La accionante, de 56 años de edad, manifiesta haber celebrado un contrato laboral con Eminser S.A.S. el 23 de marzo de 2016, para ocupar el cargo de ... o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. 4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, ... -
Sentencia nº 73001-23-33-000-2013-00339-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 12 de Julio de 2018
CONTRATO REALIDAD - Celador o vigilante de escuela / COMPROMISO - Vivienda en escuela / COMPROMISO - No conlleva que desempeño funciones públicas / FUNCIONES - No demostrada / PAGO DE SALARIOS - No demostrada / RELACIÓN LABORAL - No se demostraron los elementos[P]ara la Corporación no es procedente la declaratoria como funcionario de hecho como lo concluyó el a quo por cuanto, no se demostró que...
... estamos viendo en otras instituciones educativas donde no tienen celadores, donde llegan y el municipio o el departamento hacen una inversión ... a prestar los servicios a la escuela Ismael Perdomo? ¿quién lo contrató"? ¿a través de qué medio y por qué se dio cuenta usted de eso? Contest\xC3" ... -
Compilación de pronunciamientos sentencias judiciales de las altas cortes sobre el alcance de las decisiones de las asambleas ordinarias y extraordinarias de las copropiedades
... signiica grave e injustiicado daño a los derechos derivados del contrato, adquiridos con arreglo a las leyes civiles (art. 58 C.P.) ... Por otra ... se deduce que, en este evento, el Administrador dio orden a los celadores en el sentido de que, si volvían a ver al expulsado dentro del Conjunto ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 77384 del 03-06-2020
... mencionados, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con la ESE Redehospitales de Barranquilla, ejecutado entre el ... , fueron liquidados con un ingreso inferior al devengado por los celadores vinculados a la planta de la entidad ... El Distrito Especial, ...
-
Sentencia nº 66001-23-33-000-2013-00155-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 24 de Agosto de 2017
CONTRATO REALIDAD - Relación laboral / VINCULACIÓN AL SERVICIO PUBLICO - Clasificación / RELACIÓN LABORAL - Elementos / CELADOR O VIGILANTE - No realizaba la prestación del servicio de manera autónoma e independiente / AUTONOMIA E INDEPENDENCIA - Desvirtuada / SUBORDINACIÓN - Desvirtuada la existencia de un contrato de prestación de servicios / PRESCRIPCIÓN - En segunda instancia no se analiza la
... Declarar que el tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios debe ser computado para efectos pensionales ... actividad idéntica a la que cumplían los demás funcionarios celadores de planta de la entidad. Por tal motivo afirmó que en el presente caso se ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 52001-31-03-004-2005-00162-01 del 02-06-2021
Acción reivindicatoria. Contrato contenido en escritura pública. Derecho de propiedad de los bienes inmuebles. Trabajo
... modificación de la sociedad se hace mediante la reforma del contrato" social, lo que significa, acorde con el art. 158, ídem, que ello se deber\xC3" ... eso era un solo potrero que era de Arcesio Paz, nosotros somos celadores de ahí de todo el pedazo, como eso ellos nos llevaron allí, nosotros ... -
Sentencia de Tutela nº 612/19 de Corte Constitucional, 16 de Diciembre de 2019
Derecho fundamental a la libertad de asociación sindical. Sanción disciplinaria por la información. Expresión de los trabajadores. Acción de tutela
... decidió sancionar a los accionantes -con la suspensión del contrato de trabajo por 60 [12] , 8 [13] o 6 [14] días-, teniendo en cuenta (i) ... o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores; (…).” ... [37] Precisa que “el procedimiento fue adelantado ... -
Sentencia nº 17001-23-31-000-2001-00348-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
Trabajos en vías. Material de excavación proveniente de las ampliaciones de las casas. Contrato de cesión de derechos. Adjudicatarios de las viviendas
... Temas: Liquidación unilateral del contrato. Nulidad del acto de liquidación. Desequilibrio económico del ... CONYVAL Ltda., directamente atendía Almacenistas, Celadores, Maestros de obra y los demás necesarios para el normal desarrollo de la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 43264 del 07-02-2018
... a su favor la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, debidamente indexada; a reconocer y pagar las ... o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores ... 4. Todo daño material causado intencionalmente a los ...
-
Resolución número 2023000140 de 2023, por la cual se modifica el Reglamente Interno de Trabajo de Artesanías de Colombia S. A. BIC
... PERIODO DE PRUEBA ... Artículo 3. Dentro de cada contrato laboral firmado se estipulará un período inicial de prueba que tendrá ... de esta disposición las que con autorización legal lleven los celadores y las que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo; ...
-
Sentencia nº 23001-23-31-000-2008-00132-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Noviembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 23001-23-31-000-2008-00132-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 20-11-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - NiegaACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓNSÍNTESIS DEL CASO: El municipio de Planeta Rica celebró con la Empresa Administradora de Servicios Públicos ASERP LTDA. un contrato de concesión para la administración, operación y mantenimiento de la plaza de mercado municipal,
... EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN ... DEL CASO: ... El municipio de Planeta Rica ... -
Auto nº 492/21 de Corte Constitucional, 11 de Agosto de 2021
Conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto y el Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco (Nariño). La controversia entre los despachos judiciales involucrados se originó en la demanda que formuló un ciudadano pretendiendo que se declare la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación laboral entre el actor y una entidad...
... y reglamentaria; ii) como trabajadores oficiales por medio de un contrato laboral; y iii) como contratistas mediante contrato estatal de prestación ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 66424 del 06-03-2018
... ESP, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, que tuvo vigencia desde el 20 de abril ... solicitud de explicación de las anotaciones efectuadas por los celadores, el día 3 de marzo de 2012, si como afirmaba, los postes no estaban en ...
-
Reflexiones de orden jurídico y sociológico sobre la revisoría fiscal. Críticas y problemática
... extranjeras de auditoría aprovechan para incorporar en un mismo contrato los servicios de la auditoría externa y de la revisoría iscal. Conviene ... Llaves, candados, seguros y celadores deberían encontrarse dentro de su inventario ... Lo mas desalentador ...
-
Sentencia nº 66001-23- 33-000-2013-00088-01(0115-14) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 7 de Noviembre de 2018
Derecho laboral público. Contrato de prestación de servicios. Reconocimiento del valor del trabajo suplementario. Relación con el demandante
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NIVELACIÓN SALARIAL- Improcedencia ... / ... Municipal de Pereira, se indicó que el municipio cuenta con 61 celadores de colegios en el personal administrativo de planta por nombramiento, que ... -
SENTENCIA nº 13001-23-33-000-2013-00639-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 18-11-2021
CONTRATO REALIDAD - Contrato de prestación de servicios / RELACIÓN LABORAL - Elementos / ELEMENTOS DE LA RELACIÓN LABORAL - Subordinación, prestación personal del servicio y remuneración / SUBORDINACIÓN - Demostrada / PRESCRIPCIÓN - Operó parcialmente / COTIZACIÓN A PENSIÓN - Derecho cierto imprescriptibleEl contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se demuestra la concurrencia de...
... CONTRATO REALIDAD - Contrato de prestación de servicios / RELACIÓN LABORAL - ... -
Sentencia Nº 63001-3333-005-2018-00410-00 del Tribunal Administrativo del Quindío, 27-04-2023
... bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios entre el 9 de marzo ... 2009 y el 31 de ... El señor José Leguizamón era el jefe de ... celadores y también revisaba el contrato de la señora Margarita. Agregó que ...
-
Auditoría a los activos
... y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva (ver la NIC 18. Ingresos de ... de sistemas apropiados de protección tales como cercas, celadores, guardias, etc.? ¿Tales celadores o guardias son responsables de que ...
-
Auto nº 1568/23 de Corte Constitucional, 19 de Julio de 2023
Conflictos de competencia entre jurisdicciones. Expediente a los juzgados administrativos. Despido. Empleado público
... la demandante indicó que el 6 de noviembre de 2003 suscribió un contrato de trabajo a término indefinido con la entidad territorial accionada para ... Por el contrario, ha indicado que quienes ejercen el cargo de celadores en entidades públicas se rigen por la nomenclatura y clasificación de ... -
SENTENCIA nº 44001-23-33-000-2016-00091-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 15-07-2021
CONTRATO REALIDAD - Funcionario de hecho / VINCULACIONES CON ENTIDADES DEL ESTADO - Empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios / FUNCIONARIO DE HECHO - Funciones ejercidas de manera irregular ya que la persona que las cumple no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja la vinculación legal y reglamentaria / EXISTENCIA...
... CONTRATO REALIDAD - Funcionario de hecho / VINCULACIONES CON ENTIDADES DEL ESTADO - ...