suspensión contrato estatal
-
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2001-00684-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 21-09-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NORMA VIGENTE / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DE LA NORMA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES /...
... INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ... / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / ... ÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / IRREGULARIDAD DEL ... -
Vigente
Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
... entre sí para alcanzar el fin estatal ... Las entidades competentes para el ... , por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se ... c) La suspensión del ejercicio del cargo a solicitud de la ...
-
Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la ... de que trata esta sección es un aporte estatal en dinero entregado por la entidad otorgante del ... de arrendamiento en el marco de un contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de ...
-
Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... y control podrá ordenar la suspensión de nuevas captaciones con terceros, y establecer ... Nacional de acuerdo con cualquier contrato de empréstito celebrado con el citado Banco ... cual se encuentra sujeta a supervisión estatal, ejercida por la Superintendencia Bancaria; ...
-
Vigente
Código Civil (Ley 57 de 1887)
... ARTÍCULO 85 ... Se podrá en un contrato establecer, de común acuerdo, un domicilio civil ... de ambos cónyuges, mientras dure la suspensión se dará guardador al hijo no habilitado de edad ...
-
Vigente
Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011)
... antelación su interés de no renovar el contrato ... 3. Consumidor o usuario. Toda persona ... ARTÍCULO 9°. Suspensión y ampliación del plazo de la garantía ...
-
Vigente
Régimen de Arrendamiento de Vivienda Urbana (Ley 820 de 2003)
... ARTÍCULO 2. Definición ... El contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por ... 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al ...
-
Vigente
Modificación al Código Sustantivo del Trabajo. (Ley 50 de 1990)
... 1.Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres ... financieras con participacin estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de ...
-
Derecho privado y contratos estatales
... en la unidad de la persona jurídica estatal [ ... ]. En tanto persona jurídica, el Estado ... su parte, la institución denominada “contrato” está estructurada mediante distintas normas ... de 11 de mayo de 2020, respecto de la suspensión de un contrato estatal, con ocasión de la crisis ...
-
SENTENCIA nº 13001-23-31-000-2005-01660-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-10-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RECONOCIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO /...
... SENTENCIA / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA ... costos y gastos que la ampliación o suspensión puede significar ... FUENTE FORMAL: ... - Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
-
SENTENCIA nº 41001-23-31-000-2009-00153-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 09-07-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NiegaACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL En pago de anticipo / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Decreto de caducidad con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato / NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE...
... DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ... INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – En pago de anticipo / SUSPENSIÓN ... DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / IDAD DEL CONTRATO ... ESTATAL – Decreto de caducidad con posterioridad al ... -
SENTENCIA nº 15001-23-31-000-2013-00392-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 02-06-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SALVEDADES EN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACUERDO CONTRACTUAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO...
... / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ... EN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACUERDO CONTRACTUAL / ... modificación, adición, prórroga y suspensión (…) la Sala no puede declarar la ruptura del ... -
Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, ... de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o ...
- Vigente Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario
-
SENTENCIA nº 54001-23-33-000-2012-00148-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 12-07-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / JORNADA LABORAL POR TURNOS / PAGO DE LA JORNADA LABORAL EXTRA / OBJECIONES DEL CONTRATANTE / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / CARACTERÍSTICAS DEL PAGO / CONTRADICCIÓN DE TESTIMONIOS / ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO / INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA / CAUSALES DE...
... / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / JORNADA LABORAL POR TURNOS / PAGO DE LA JORNADA ... DEL CONTRATANTE / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ... ÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBJECIONES DEL ... - Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
-
Vigente
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
... legales de la anulación o suspensión ... 7. Asignar la orientación y atención ... lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ... ública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las ...
-
Vigente
Ley de Derechos de Autor (Ley 23 de 1982)
... natural o jurdica que, en virtud de contrato, obtenga por su cuenta y riesgo la produccin de ...
-
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-1999-03378-03 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
PACTO ARBITRAL / CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / INAPLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...
... CLASES DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONCEPTO DE ... ] negociaron las condiciones de la suspensión del contrato de implantación, pero que esta no ... -
Vigente
Ley general de educación (Ley 115 de 1994)
... VINCULACIÓN AL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL ... La vinculación de personal docente, ... sanciones de amonestación pública, suspensión o cancelación del reconocimiento oficial ... de docentes en comisión, mediante contrato ... El subsidio no implica la pérdida de ...
-
AUTO nº 66001-23-33-000-2014-00192-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 10-05-2019
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
-
Vigente
Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
... de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la ... contrato individual de trabajo ... ARTÍCULO ... de negociación colectiva del sector estatal, aplicará a los empleados públicos de todos los ...