Suspensión del contrato
-
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2010-01456-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 18-12-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / MUNICIPIO / ENTIDAD MUNICIPAL / ENTIDAD TERRITORIAL / PROCESO DE DOBLE INSTANCIALa Sala es competente para conocer de la presente acción de controversias contractuales, en virtud del...
... DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DEL PLIEGO DE ... TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SOLICITUED DE CONCILIACIÓN ... -
Los trabajadores a los que se les ha suspendido su contrato también pueden ser beneficiarios de la Protección al Cesante
El Decreto 1508 de 2014 incluye como beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante a los trabajadores que ven suspendido su contrato por fuerza mayor o suspensión de actividades de la empresa donde trabajan.
9 / Activo Legal Nº 9 Septiembre 15 - Octubre 15 de 2014 Laboral ... Se debe seguir pagando la seguridad social durante la suspensión ... Consultas empresariales ... Esta sección es un servicio de orientación para nuestros lectores. Esta información no sustituye una asesoría ... - Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Acta de suspensión del contrato número 8208 de 2008
-
Sentencia nº 25000-23-26-000-2003-00559-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 28 de Agosto de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2003-00559-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 28-08-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES[E]l numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo regula lo concerniente a la caducidad de la acción de controversias contractuales y, al...
... contrato es de ejecución instantánea (literal a), si no requiere de liquidación ... ADMINISTRATIVO / EXTINCIÓN DE SITUACIÓN JURÍDICA / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DEL ACTO ... ADMINISTRATIVO / ... - Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
-
Sentencia nº 11001-03-26-000-2019-00094-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Diciembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2019-00094-00 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 13-12-2019)
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIASe puntualiza que corresponde a esta Sala conocer del recurso, con fundamento en el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el numeral 7 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011.CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / INVALIDEZ DEL PACTO ARBITRAL /...
... de asunción de competencia / CONTRATO DE OBRA - Incluyó el pacto arbitral / ... PARTES DEL CONTRATO DE OBRA ... CONTRATO DE OBRA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA / SUSPENSIÒN DEL CONTRATO DE ... OBRA PÚBLICA ... Causal del numeral 2 del artículo ... -
SENTENCIA nº 85001-23-33-000-2018-00027-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 24-09-2021
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTENIDO DE LA DEMANDA / REDACCIÓN AMBIGUA DE LA DEMANDA / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA...
... DE CONSTRUCCIÓN / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ... DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / MANIFESTACIÓN PÚBLICA / CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE / TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / ... -
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-05036-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 09-07-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUTO QUE DECRETA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA - No era un acto administrativo que creara,...
... DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUTO QUE DECRETA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ORDEN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA - No era un acto ... -
Vigente
Régimen de Arrendamiento de Vivienda Urbana (Ley 820 de 2003)
... ARTÍCULO 2. Definición ... El contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se ... 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción ...
-
Vigente
Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
... compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la ... CAPÍTULO 1. Disposiciones generales sobre el contrato individual de trabajo ... ARTÍCULO 2.2.1.1.1. Renovación ...
-
No se rompe el equilibrio contractual cuando una entidad pública presenta demoras y el contratista no manifiesta su inconformidad.
En este fallo el Consejo de Estado estudia el deber que tiene una entidad pública de restablecer el equilibrio económico de un contrato, cuando no adquiere los predios en los cuales se iba a ejecutar el objeto del mismo en el tiempo estipulado y por lo tanto conviene con el contratista la suspensión del contrato y la celebración de otrosíes y contratos adicionales sin que el contratista...
... que una entidad pblica restablezca el equilibrio econmico de un contrato al no adquirir los predios en los cuales se iba a ejecutar el objeto del ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2001-02144-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Septiembre de 2017
Contratación de la administración pública. Cláusula de pago. Seguro de cumplimiento. Trabajo por comunas
... Temas: Mayor permanencia por suspensión y prórroga; mayores actividades a las contratadas; mora en los pagos ... , Subsección A, mediante la cual liquidó judicialmente el contrato de consultoría n.° 980549 del 14 de noviembre de 1998, suscrito entre ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 42546 de 20 de Febrero de 2013
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, TRABAJADORES OFICIALES - Debe entenderse como un desarrollo de las licencias o permisos que el empleador concede a petición del trabajador
... para que se declarara en forma principal la existencia de un contrato de trabajo vigente entre el 30 de agosto de 1995 y el 30 de junio de 2003, ... 182, hubo una suspensión del mismo, desde el 12 de marzo al 2 de junio de 2001, y que según el ... - Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
-
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-02008-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 28-05-2021
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / ACCIÓN POPULAR / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / SUSPENSIÓN INTEGRAL DE PRORROGA A CONTRATO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESOLa Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo del Meta, al proferir, los autos de 26 de noviembre de 2020 y 27...
... / ACCIÓN POPULAR / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / SUSPENSIÓN INTEGRAL DE PRORROGA A CONTRATO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL ... -
Sentencia nº 88001-23-31-000-2012-00017-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 88001-23-31-000-2012-00017-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 25-07-2019)
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL[L]o que en realidad se encuentra en discusión, más allá de corresponder a un evento de ruptura del equilibrio económico del contrato, obedece a un caso en el cual se atribuye...
... / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL ... OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL ... ... - Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
-
Auto nº 11001-03-26-000-2015-00006-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Junio de 2019
Patrimonio público. Solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos. Medidas cautelares. Contrato de concesión de la licencia. Contrato de concesión de la licencia. Medidas cautelares. Patrimonio público. Solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos
... Tema: SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE AC TO ADMINISTRATIVO - Requisitos ... Decide el Despacho ... , formulada por Luz Marina Rubiano Parra, titular del contrato de concesión minera No. 15934, para la explotación y apropiación de un ... -
Auto nº 25000-23-36-000-2015-01244-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Agosto de 2018
Comunidad indígena reclamante. Solicitud de medida. Acto administrativo. Suspensión provisional del contrato de concesión
... SIGLO XXI S.A.” ... Al tiempo solicitó la suspensión provisional de los contratos demandados ... Mediante auto del 13 de julio ... -10041 de 2007, de dondela medida solicitada tiene que ver con el contrato GKT-081, suscrito el 11 de mayo del 2007 ... La parte actora sustentó la ... -
Contrato de trabajo
... Suspensión del contrato de trabajo ... Un contrato de trabajo puede ser suspendido por las causales que contempla el artículo 51 del Código Sustantivo del ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 41288 de 28 de Agosto de 2013
LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS » TRABAJADORES OFICIALES » CONTRATO DE TRABAJO » TERMINACIÓN DEL CONTRATO » TERMINACIÓN POR JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR » REQUISITOS » INMEDIATEZ - La suspensión del contrato no hace extemporáneo o inoportuno el despido
... El demandante solicitó que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido del 14 de enero de 1969 y el 4 de abril ... los salarios, dado que ese es el principal efecto de la suspensión del contrato, esto es, la cesación de las principales obligaciones de las ... -
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-00906-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 16-05-2019
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONTRATO DE CONCESIÓN - Para la producción, distribución y venta de licores destilados / RECURSO DE APELACIÓN DE ACCIÓN POPULAR / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / FACULTADES DEL JUEZ DE LA ACCIÓN POPULAR / FINALIDAD DE LA ACCIÓN POPULAR - Garantizar la protección real del derecho o interés colectivo vulnerado /
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONTRATO DE CONCESIÓN - Para la ... producción, distribución y venta de licores ... de suspensión del contrato que había impartido el a ... quo. // Sin embargo, la Sala ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2006-03464-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA DE LA OBRA PÚBLICA / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
... ÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO" DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSI\xC3" ... no. 1) ... 4) El 24 de octubre de 2003 se dio la suspensión temporal no. 1 del contrato no. 2435, por cuanto “se han presentado ... -
SENTENCIA nº 15001-23-31-000-2013-00392-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 02-06-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SALVEDADES EN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACUERDO CONTRACTUAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO...
... ÓN CONTRA SENTENCIA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ... los actos bilaterales de modificación, adición, prórroga y suspensión (…) la Sala no puede declarar la ruptura del equilibrio económico del ...