ecopetrol empresa publica o privada
-
Sentencia nº 68001-23-31-000-1999-01230-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Agosto de 2019
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - No condenaSÍNTESIS DEL CASO: El demandante pretendió el restablecimiento del equilibrio económico del contrato como resultado de las mayores cantidades de obra que ocasionaron su ruptura e impidieron que se cumpliera con el plazo de ejecución pactado.COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - Controversias contractuales / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOLa...
... Demandado: ECOPETROL ... Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL ... presentó demanda en contra de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) , en ... 2) Ecopetrol realizó una “solicitud pública de ofertas” para la construcción de una ... arribó el Tribunal sobre la naturaleza privada del contrato celebrado, pues, si bien es verdad ... -
Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'
... de todas las decisiones de política pública sea la vida digna, de tal manera que los humanos ... la ANT se debe acreditar propiedad privada de conformidad con lo previsto en el artículo 48 ... beneficiaria deberá permanecer en la empresa por un tiempo mínimo de 6 meses ... de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), de la Agencia Nacional de Minería (ANM), de la ...
-
Ley 2159 de 2021, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del Iº de enero al 31 de diciembre de 2022
... ón no afectará el saldo de la deuda pública ... Artículo 10. A más tardar el 20 enero ... la vigencia 2021 a transferir del Grupo Ecopetrol a la Nación como socio mayoritario, para ... convenios interadministrativos con la empresa industrial y comercial del estado, Aeropuerto ... persona natural o jurídica, pública o privada obligada a efectuar la deducción o retención ...
-
Resolución número 2152 de 2023, por la cual se autoriza a Ecopetrol S. A., para celebrar un contrato de empréstito externo con Deutsche Bank AG, Banco Inbursa S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A., ICBC Standard Bank PLC y otros en calidad de Prestamistas, Deutsche Bank Trust Company Américas como Agente Administrativo, y adicionalmente con Deutsche Bank AG como Coordinador Global y Organizador Principal, hasta por la suma de Mil Millones de Dólares (USD1.000.000.000) de los Estados Unidos de América
... 1 [Reformado a través de la escritura pública" 0685 de 2 de mayo de 2018 de la Notaría 20 del C\xC3" ... anónimas, con participación pública y privada, de carácter comercial, ( ... ) de economía ... mediante los cuales se certifica que la empresa no atraviesa por cambios materialmente adversos y ...
-
Resolución número 0655 de 2023, por la cual se autoriza a Ecopetrol S. A. para celebrar un contrato de empréstito interno con Bancolombia S. A., bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa, hasta por la suma de un billón de pesos (COP $1.000.000.000.000) moneda legal colombiana
... Que de conformidad con la Escritura Pública" 9.184 del 11 de mayo de 2022 otorgada en la Notar\xC3" ... anónimas, con participación pública y privada, de carácter comercial ( ... ) de economía mixta, ... ón del crédito que proyecta realizar la Empresa con Bancolombia, hace parte del concepto por un ...
-
Circular Reglamentaria Externa ? DCIN ? 83 (mayo 25 de 2018) y sus modificaciones BR
... Matriz u otras iliales con las que su empresa tiene vinculo accionario); ... 18. Artículo ... en cuentas de compensación de Ecopetrol, ... Federación Nacional de Cafeteros y la ... interés: inscripción de la escritura pública en el registro mercantil ... • En ... de Vigilancia y Seguridad Privada 6. Superintendencia de Industria y Comercio 7 ...
-
AUTO nº 68001-23-31-000-2007-00477-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 30-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DECRETO DE LA NULIDAD INSANEABLEACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUBROGACIÓN EN MATERIA DE SEGUROS / RIESGOS LABORALES - Daño derivado del pago de indemnización a favor de familiares de víctimas de accidente laboral / DECRETO DE LA NULIDAD INSANEABLE / FALTA DE JURISDICCIÓNSÍNTESIS DEL CASO: El 18 de diciembre de 2005 ocurrió una explosión en la unidad Demex de la...
... Demex de la planta de producción de Ecopetrol de Barrancabermeja, que originó la muerte de ... de Seguros Bolívar S.A., a través de su empresa contratante Sadeven S.A., que, a su vez, era ... realiza una persona natural o jurídica -pública o privada-, la cual se constituye precisamente ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 81729 del 22-03-2022
Convención colectiva de trabajo. Derechos laborales. Empresa publica. Contratos para el transporte fluvial de petróleos
... en el proceso que instauró ... ECOPETROL ... NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A ... ... que Ecopetrol S.A., era una empresa de la industria del petróleo ... y que dicho ... es EMPRESA PRIVADA y la beneficiaria EMPRESA PÚBLICA o ... los ... -
Sentencia nº 68001-23-31-000-2001-00434-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Noviembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 68001-23-31-000-2001-00434-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 29-11-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL[L]a Sala no podría compartir el argumento de la accionante según el cual, la decisión de caducidad devendría extemporánea, porque su ejecutoria se produjo 100 días después de extinguirse el plazo de ejecución del contrato, y tras el vencimiento del término para liquidar...
... ECOPETROL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ... al documento que en la contratación pública se denomina pliego de condiciones. Nada obsta, ... ón, del que da cuenta la legislación privada ... Empero, si se trata de autorizar el ... -
Resolución número 080 de 2019, por la cual se establecen reglas generales de comportamiento de mercado para los agentes que desarrollen las actividades de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible
... con la función social de la propiedad pública o privada que las entidades que prestan servicios ... ón y demás asuntos entre la empresa y el usuario ... En el artículo 74.1, literal ... ECOPETROL (Radicados CREG E-2018-009727 y E-2018-012771), ...
-
Seguridad social
... , a Escuela Superior de Administración Pública, ESAP y para las Escuelas Industriales e ... • Los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de ... a la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de ... efectos de la contratación pública o privada. (Resolución Ministerio del Trabajo No. 312 de ...
-
Implementando la Gerencia Estratégica Corporativa
... 2. Permite que los líderes de la empresa liberen la energía de la organización detrás ... competitiva? Interés por la imagen pública: ¿se preocupa la organización por asuntos ... Ecopetrol: www.ecopetrol.com.co Johnson & Johnson ...
-
Resolución externa 1 de mayo 25 de 2018 y sus modificaciones - JDBR
... Técnicos en el Exterior (ICETEX), la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ... la empresa colombiana de petróleos - ECOPETROL" S.A ... De acuerdo con lo dispuesto en el art\xC3" ... inanciación de importaciones – deuda privada – otorgadas por IMC ... 2136 Intereses por ... inanciación de importaciones – deuda pública. 2215* Intereses deuda de la banca comercial ...
-
Decreto número 2590 de 2022, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos
... los estándares de gestión financiera pública de calidad, oportunidad y transparencia, los ... cargo a los dividendos decretados por Ecopetrol S.A. a favor de la Nación, las obligaciones ...
-
SENTENCIA nº 52001-23-33-000-2016-00340- 01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 21-10-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXISTENCIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL /...
... / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / ECOPETROL ... El medio de control de controversias ... A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / ... estatal dentro del capital social de la empresa” ... La jurisprudencia de la Corporación ... encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y ... -
Conceptos básicos de gobierno corporativo y el papel que desempeña la junta directiva
... , los gobiernos elevaron la deuda pública en el equivalente de treinta puntos del producto ... gobierno propietario puede obtener de la empresa enormes recursos (extracción ... 29 1 ... más grande del país: el presidente de Ecopetrol", Felipe Bayón, le declaró a El Colombiano que \xE2\x80" ... o el principal retienen información privada acerca de sí mismos y utilizan esa ventaja a su ...
-
Gerencia Estratégica Corporativa (GEC): una corriente de pensamiento gerencial
... como el elemento más importante de la empresa) ... Las escuelas clásicas (Taylor Y ... Es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener ... , el 16 de diciembre de 1950, de Ecopetrol y las instituciones que se crearon entre 1953 y ...
-
Decreto número 1793 de 2021, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos
... DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ... 31011. INGRESOS CORRIENTES ... , inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la ... la vigencia 2021 a transferir del Grupo Ecopetrol a la Nación como socio mayoritario, para ... convenios interadministrativos con la empresa industrial y comercial del estado, Aeropuerto ...
-
AUTO nº 68001-23-33-000-2018-00288-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 06-11-2020
ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / LEY APLICABLE AL CONTRATO / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIAEn relación con el régimen jurídico...
... ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / RÉGIMEN CONTRACTUAL ... gobierna los contratos celebrados por la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. - Ecopetrol S.A., ... extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable, así ... ¿El postulado de la autonomía privada, previsto en el artículo 1602 del Código Civil, ... -
Resolución número 106 de 2017, por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, 'por la cual se adoptan medidas regulatorias transitorias y transicionales dentro de la prestación del servicio público domiciliario de GLP en atención a lo previsto en la Resolución 40344 de 2017y el artículo 2.2.2.7.4 del Decreto 1073 de 2015'
... suministro del GLP comercializadas por Ecopetrol. A partir de dicha decisión, se estableció que ... ón con la competencia, la iniciativa privada y la libertad de empresa, entendidas como la ... de suministro; v) condiciones de oferta pública de GLP para el precio regulado; estableciendo ...
-
SENTENCIA nº 68001-23-31-000-2007-00058-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 05-05-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍAEl asunto corresponde a esta jurisdicción en tanto interviene en el litigio una entidad estatal. A su vez, el Consejo de Estado es competente...
... [P]or parte de Ecopetrol se dejó expresa salvedad respecto de la ... técnica del productor o embarcador y la empresa transportadora solo es responsable por los daños ... -
Seguridad social
... , a Escuela Superior de Administración Pública, ESAP y para las Escuelas Industriales e ... • Los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de ... a la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de ... efectos de la contratación pública o privada. (Resolución Ministerio del Trabajo No. 312 de ...
-
Sentencia nº 68001-23-33-000-2013-00171-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 16 de Agosto de 2018
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Niega. Declara ineptitud de la demanda / EFECTOS JURÍDICOS ADVERSOS DE LA NO CONTESTACIÓN DE REFORMA A LA DEMANDA - Niega, no prospera cargo. Caso parte demandada contestó demanda pero no contestó reforma a la demanda / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - Efectos. Consecuencias jurídicas / CONTESTACIÓN DE LA REFORMA A LA DEMANDA - Indicio grave por no...
... Demandado: ECOPETROL S.A ... Referencia: MEDIO DE CONTROL DE ... égimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias ... estatal dentro del capital social de la empresa” ... Con el fin de identificar si el ... evento no importa si la norma laboral es privada o pública, porque en cualquier caso el acto que ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 89380 del 21-11-2022
Derecho a la pensión de jubilación. Trabajadores de las sociedades de economía mixta. Unidad de empresa en materia laboral. Régimen público de contratación
... instauraron a ECOPETROL ... ANTECEDENTES ... Hernán Jiménez Álvarez ... su orden, que celebraron contrato con la empresa Oleoducto de los ... Llanos Orientales, el 1° de ... se reorganizó la administración pública, ... con decretos por fuerza de ley, y sus ... era una empresa privada y (b) ... era prohibido, por mandato del ... -
Sentencia de Tutela nº 734/16 de Corte Constitucional, 19 de Diciembre de 2016
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ PARA EXTRABAJADORES DE ECOPETROL. El actor aduce que Ecopetrol S.A. vulneró sus derechos fundamentales, al negarle el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la que considera tener derecho según los requisitos señalados en el Decreto 1730 de 2001, en tanto laboró en dicha entidad por más de 12 años realizando aportes
... DE VEJEZ PARA EX TRABAJADORES DE ECOPETROL-Precedente jurisprudencial/INDEMNIZACION ... afiliado debe acudir previamente ante la empresa" empleadora para solicitar dicha prestación. \xC2" ... por parte de cualquier autoridad pública o excepcionalmente de particulares. [14] Al ...