demanda accion contractual

SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2011-00182-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 23-10-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - NiegaMULTA AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA - Atraso en la ejecución de obra pública / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIOSÍNTESIS DEL CASO: El Instituto de Desarrollo Urbano impuso una multa a su contratista Unión Temporal Prourbanos JS por incumplimiento del...

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Niega ... ... vigente al momento de presentación de la demanda, según la cual el Consejo de Estado, en Sala de ... de control de la ejecución contractual, tendientes a constreñir o inducir al ...
SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2013-02201-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 08-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / NATURALEZA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ESTABLECIMIENTO PUBLICO...

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE ... ESTATAL / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CÓMPUTO DEL PLAZO / EJERCICIO DEL DERECHO DE ... A contrario sensu, el incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones ...
SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2017-02136-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 07-05-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DISTRITO CAPITAL / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONSEJO DE ESTADO ... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE ... EN SEGUNDA INSTANCIA / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / ... CONTROVERSIAS ... [D]e conformidad con el texto contractual, las obligaciones que ... debían realizarse en ...
Sentencia nº 76001-23-31-000-2005-04408-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 17 de Agosto de 2017
Pago de los valores. Obligaciones a cargo del contratista. Función administrativa del cobro de impuestos municipales. Derecho público

... DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - Objeto / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Incumplimiento ... observó que, según el texto contractual, la carga de la entidad se circunscribió a ... A través de la presentación de esta demanda, la sociedad Asesorías Oficiales Ltda pretendió ...
Sentencia nº 25000-23-26-000-2002-01085-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Noviembre de 2018
Administración liquide. Contrato de obra publica. Caducidad de las acciones contractuales. Incumplimiento de los derechos. Contrato de obra publica. Administración liquide. Acción judicial. Responsabilidad por el incumplimiento contractual

... Y TECNOCONSULTA LTDA ... Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL ... Surtido el trámite de ley, sin ... , que negó las pretensiones de la demanda ... I.- ANTECEDENTES.- ... 1.- La demanda.- ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-1999-01436-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Accede parcialmenteACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / NULIDAD DEL ACTA DE CONCILIACIÓN Nulidad de acuerdo conciliatorio por vicio en el consentimiento / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Por incumplimiento contractual y ruptura del equilibrio financiero del contrato estatal / CONCILIACIÓN Determinación de la naturaleza jurídica...

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Accede ... EXTRAJUDICIAL – Por incumplimiento contractual y ruptura del equilibrio financiero del contrato ... ciudadano Jaime Botero Correa instauraron demanda de acción popular contra el Ministerio de ...
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2004-05155-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-03-2021
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - NiegaACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Nulidad de acto administrativo que revoca de acto administrativo de adjudicación de una alianza estratégica para convenio de patrocinio / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL Acreditación de la calidad de representante legal de la unión temporal...

... ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Niega ... de la actividad precontractual y contractual de la Administración, cualquiera de las partes ... que se configuró la excepción de inepta demanda, por falta de legitimación en la causa del ...
Sentencia nº 17001-23-31-000-2005-00702-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 3 de Agosto de 2017
Alcalde del municipio al pago. Término de caducidad para el ejercicio de la acción contractual. Cláusulas exorbitantes propias del régimen de derecho público. Contratos de administración de subsidios

... Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ... Procede la Sala a ... , a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción contractual, contra el ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-01230-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 15-11-2019
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL /...

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ... en que, una vez celebrado el contrato, se demanda la nulidad del acto de adjudicación como ... / CUPO DE CRÉDITO / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE ...
Sentencia nº 25000-23-26-000-2007-00488-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Mayo de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2007-00488-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 30-05-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA / ENTIDAD ESTATALCon fundamento en el criterio orgánico que se adoptó en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, siendo...

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ... del vencimiento del plazo establecido contractual o legalmente para liquidar el contrato, escenario ... [S]obre las pretensiones de la demanda relacionadas con la aplicación del artículo 518 ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2009-00200-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Accede parcialmenteProcede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones formuladas por la empresa Dos Diseño Ltda. y respecto de la demanda de reconvención presentada por el Instituto Distrital de...

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Accede ... y respecto de la demanda de reconvención presentada por el Instituto ... que impide la realización del objeto contractual y (iv) no puede aparecer de súbito: la ...
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-00681-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 06-08-2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - No había lugar a adecuar la demanda a la de reparación directa / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Mecanismo judicial idóneo para reclamar responsabilidad por incumplimiento contractualPara esta colegiatura resulta claro que la autoridad...

... ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA ... - No había lugar a adecuar la demanda a la de reparación directa / MEDIO DE CONTROL ... responsabilidad por incumplimiento contractual ... Para esta colegiatura resulta claro que ...
SENTENCIA nº 68001-23-31-000-2000-02677-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 08-11-2021
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO PREVIO / INTERÉS DIRECTO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATALEl objeto de la controversia tiene por fin determinar si procede la nulidad absoluta de un contrato de obra, derivado de la declaratoria de nulidad de sus actos previos y el consecuente...

... CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL ... , como se vio, la actora no formuló la demanda" dentro de los 30 días siguientes a la notificaci\xC3" ... CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL ... De conformidad con el artículo 87 del ...
SENTENCIA nº 85001-23-33-000-2018-00027-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 24-09-2021
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTENIDO DE LA DEMANDA / REDACCIÓN AMBIGUA DE LA DEMANDA / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO / CAUSA...

... CONTRA SENTENCIA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / ... AMBIGUA DE LA DEMANDA / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL ... ía impedido desarrollar su objeto contractual de transporte de materiales pétreos y obtener ...
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2002-02078-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 28-04-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDALa Sala estima que no...

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA ... / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ... La Sala estima que no había lugar a la ... todo lo ejecutado tuvo sustento contractual y, en tal virtud, no hay ausencia de causa ...
Acción contractual
- Faceta Juridica
No es posible a través de esta vía reclamar indemnización de perjuicios por fuera de la ejecución del plazo del contrato

... La Sala encuentra que la causa petendi de la demanda, esto es los hechos que sirven de fundamento, insistimos, los hace consistir el demandante fundamentalmente, a obtener el reconocimiento de un ...
Sentencia nº 66001-23-31-000-2012-00134-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Noviembre de 2017
Acción repetición en el marco de la omisión. Proceso de responsabilidad patrimonial. Administración pública. Procedimiento de contratación directa sin competencia

... Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPETICIÓN ... Temas: DEMANDA DE ... se repite / DELEGACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL - análisis normativo desde la Ley 80 de 1993 ...
SENTENCIA nº 15001-23-31-000-2013-00392-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 02-06-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SALVEDADES EN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACUERDO CONTRACTUAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO...

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE ... ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACUERDO CONTRACTUAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / CONTRATO DE OBRA ... se deriva que las pretensiones de la demanda solamente pueden prosperar cuando el demandante ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2009-00784-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 07-05-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NORMA VIGENTE / VIGENCIA DE LA NORMA / TRANSICIÓN DE LA LEY / TRANSICIÓN DE LA NORMALa Sala estima necesario precisar que al presente asunto le resultan aplicables las reglas del Código Contencioso

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE ... -Decreto 01 de 1984-, toda vez que la demanda se interpuso (…) en vigencia de dicha norma y ... lugar, lo relacionado con el plazo contractual, en tanto se debe establecer la fecha de ...
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-1999-00093-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 20-11-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Accede parcialmenteACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA - Por uso de cable de alta resistencia, no pagadas en el acta final de recibo del contrato / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN...

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Accede ... , adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., supone ... , pues a la fecha de presentación de la demanda -18 de diciembre de 1998- la pretensión mayor ...
Sentencia nº 11001-03-15-000-2014-00019-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 25 de Mayo de 2017
Caducidad de la acción contractual. Contrato de obra publica. Tutela judicial efectiva. Derecho fundamental

... , parte alta, motivo por el cual interpuso acción contractual. El Tribunal Administrativo del Cauca ... auto de 28 de mayo de 1998, admitió la demanda en relación con el contrato de la vereda de ...
Vigente Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
- Códigos
... , democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho ... 15. Experiencia contractual del EAT mediante la certificación ... o agenciamiento especial por la demanda de políticas, acciones y programas ...
Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Códigos
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-01394-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 4 de Marzo de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-01394-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 04-03-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Accede parcialmente / CONTRATO ESTATAL / LEY 80 DE 1993 / CONTRATO DE COMPRAVENTA / BIEN PARA LA DEFENSA DEL ESTADO / ARMAS DE GUERRA / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / LEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO / MULTA POR LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / DECLARATORIA...

ACCIÓN DE ... CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Accede ... / ARMAS DE GUERRA / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO ... DEL CONTRATO ESTATAL / ... respecto a la ... demanda propuesta por la sociedad Universidad Trading ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2010-00975-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA / CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DOBLE INSTANCIA / CUANTÍA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍALe corresponde a la Sala resolver en segunda instancia el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo -Decreto

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA / ... vigente al momento de presentación de la demanda, según la cual el Consejo de Estado, en Sala de ... ómico definitivo de la ejecución contractual, establecer el grado de cumplimiento de las ...