demanda responsabilidad civil contractual
-
SENTENCIA nº 47001-23-33-001-2013-00363-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
PLAZO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / MULTA AL CONTRATISTA / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / MORA / DEUDOR MOROSO / ACREEDOR / ENTIDAD ESTATAL / PERJUICIOS / CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE
... / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / MULTA AL CONTRATISTA / CADUCIDAD DEL CONTRATO ... , pues según el artículo 1608 del Código Civil, el deudor está en mora. (…) Además, salvo ... ío tampoco exime de la eventual responsabilidad, contractual o de otro tipo, que pueda ... lugar, esta solicitud no hizo parte de la demanda, sino que se trajo como argumento a propósito de ... -
SENTENCIA nº 81001-23-33-000-2014-00084-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-10-2021
ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / DOLO / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CARGA
... / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / DOLO / CULPA GRAVE / ... con el dolo y la culpa grave, el Código Civil), el legislador decidió acudir a las denominadas ... CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ... a la realidad de la oferta y la demanda, se establecieron las empresas prestadoras de ... -
SENTENCIA nº 47001-23-31-000-2009-00025-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / LITIGIO / ENTIDAD PÚBLICA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CLASES DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CRITERIO ORGÁNICO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CLASES DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS /...
... / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / NULIDAD PROCESAL / ... imputable a la parte actora, ya que la demanda había sido previamente admitida y tramitada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, autoridad que el 9 ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2002-01599-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de Agosto de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2002-01599-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 12-08-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / RELACIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL / PARTES DEL CONTRATO / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALESLa legitimación en la causa, en el caso de las controversias contractuales, la tienen en principio las partes que integran la relación jurídico contractual –partes del contrato- y, por lo tanto, pueden solicitar que se...
... ÓN EN LA CAUSA / RELACIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL / PARTES DEL CONTRATO / FINALIDAD DE LA ACCIÓN ... DELEGACIÓN / RESPONSABILIDAD DEL DELEGANTE / RESPONSABILIDAD DEL DELEGATARIO ... ó el silencio administrativo negativo, la demanda en su contra, podía ser presentada en cualquier ... transacción está regulada en el Código Civil, específicamente por el artículo 2469, que la ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2011-00579-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NiegaSÍNTESIS DEL CASO: El IDU contrató a precio global la construcción de un tramo de la Avenida Ciudad de Cali y el contratista reclama el incumplimiento de la entidad así como el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. La primera instancia negó las pretensiones porque las partes suscribieron contratos adicionales para superar las...
... [E]l contratista reclamó en la demanda la declaratoria de incumplimiento de su ... verdaderamente a un incumplimiento contractual aunque se lo haya denominado también ... DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO ... que, según el artículo 1602 del Código Civil “es ley para los contratantes” y, en esas ... -
Referencias al texto
... lugar común en los tratados de responsabilidad civil abordar el tema de la definición.Así, por ... civil” equivale a la contractual y laextracontractual y, además a la comercial, ... Manuel Antonio Echavarría Quiroz, “Demanda de inconstitucionalidad parcial delartículo 108 ...
-
Sentencia nº 25000-23-36-000-2015-00860-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Octubre de 2018
Nulidad del acto de adjudicación. Pólizas de seguros en el servicio de transporte. Prueba. Contratación de la administración pública
... contrato / PRESUPUESTOS PROCESALES - la demanda separada contra los actos previos se rige por el ... ón / PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL - actividad ... -
De los principios del Derecho Obligacional y Contractual contemporáneo
Este artículo se ocupa del análisis de algunos principios hermenéuticos esenciales cuyo alcance normativo define el ejercicio racional de las relaciones obligatorias y, en consecuencia, las contractuales, así como las extrancontractuales, en un mundo globalizado. El análisis está construido desde una visión constitucionalista del derecho privado que enarbola los postulados del Estado...
... , derechos del consumidor, responsabilidad, derecho de daños, buena fe, deberes primarios y ... de Justicia de Colombia, sala de Casación Civil; exmagistrado de los Tribunales Superiores de ... La Directiva 2004/35/CE demanda la existencia de un sistema de responsabilidad, ... - Vigente Decreto número 1821 de 2020, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 2500022130002018-00009-01 del 01-03-2018
... en el juicio ordinario de responsabilidad civil contractual n° 2016-00045 ... ... Fernando Castillo Caicedo les instauró demanda de responsabilidad civil contractual, que fue ...
-
Vigente
Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996)
... cual la actividad turística es responsabilidad de los diferentes niveles del Estado en sus ... del destino y satisfacer la demanda nacional e internacional ... 11 ... Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil deberá presentar al Fondo Nacional de Turismo la ... ARTÍCULO 96. DEL DESARROLLO CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO ... El ...
- Vigente Decreto 1084 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación
-
Vigente
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. (Ley 1563 de 2012).
... Si en el trmino de traslado de la demanda, o de su contestacin, o de las excepciones ... compaero permanente, ni tener relacin contractual, de subordinacin o dependencia, de parentesco ta cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, con ninguno de los ... y decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras ...
-
Sentencia nº 25000-23-36-000-2015-00726-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Octubre de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2015-00726-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 25-10-2019)
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / DOBLE INSTANCIA / VALOR DE LA PRETENSIÓN MAYOREl Consejo de Estado es competente para conocer del presente caso, por tratarse de un proceso de doble instancia por razón de la cuantía de la pretensión mayor, de acuerdo con el artículo 157 del CPACA estimada en daños y...
... fecha de la presentación de la demanda ... FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 ... de caducidad de la acción contractual es de dos años, el cual se cuenta, en el ... Procedimiento Civil, estas últimas, analizadas igualmente -en el ... responsabilidad en caso de no destinar los recursos a las ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 110010203000201803976-00 del 04-02-2019
... Alexei Echavarría Lopera « instauraron demanda de responsabilidad civil contractual y ...
-
Sentencia nº 11001-03-26-000-2009-00034-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 28 de Noviembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2009-00034-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA - SECCION TERCERA) del 28-11-2019)
ACCIÓN DE NULIDAD / ASUNTOS CONTRACTUALES / REGLAMENTACIÓN SOBRE CONTRATOS / RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PRUEBA DEL SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO[R]esulta necesario analizar si, en el presente caso, al establecer el Decreto 4828 de 2008 el deber de las entidades...
... de la Corporación, por tratarse de una demanda ... formulada el 12 de marzo de 2009, en ... P. Hernán Andrade Rincón ... CONTRACTUAL" / FACULTADES ... DE LA ADMINISTRACIÓN / EJECUCI\xC3" ... FORMAL: CÓDIGO ... CIVIL - ARTÍCULO 1495 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO ... responsabilidad contractual, con la consecuente indemnización ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002017-01363-00 del 09-06-2017
... responsabilidad civil extracontractual que promovieron contra la ... promovió demanda de responsabilidad civil extracontractual ... contractual con el conjunto residencial ni con la Sociedad ...
-
Vigente
Régimen de la Seguridad Social. (Ley 100 de 1993)
... lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y su trámite será efectuado de acuerdo con el ... , en lo que respecta de los cargos de la demanda ... ARTÍCULO 55. EXONERACIÓN DE ... General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de los Seguros Sociales, ... unilateral, terminar la relación contractual con sus afiliados, ni podrán negar la ...
-
Sentencia nº 47001-23-31-000-2002-01022-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Febrero de 2020 (caso SENTENCIA nº 47001-23-31-000-2002-01022-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 20-02-2020)
FERROVÍAS / LIQUIDACIÓN DE FERROVÍAS / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / MINISTERIO DE TRANSPORTE / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVAEn lo referente a la legitimación en la causa por activa, advierte la Sala que la Empresa Colombiana de Vías Férreas –Ferrovías-, hoy liquidada, ostentó vocación procesal para integrar el extremo demandante, toda vez que fungió como entidad pública contratante en el...
... Código de Procedimiento Civil. Por tanto, si bien en audiencia de pruebas del ... caso, la pretensión aducida en la demanda, es la de nulidad parcial de ... un contrato ... contractual impugnada, teniendo en cuenta que el contrato se ... y que comprometieran su responsabilidad patrimonial ... y, como el presente asunto, se ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-1999-01436-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 19-02-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Accede parcialmenteACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / NULIDAD DEL ACTA DE CONCILIACIÓN Nulidad de acuerdo conciliatorio por vicio en el consentimiento / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Por incumplimiento contractual y ruptura del equilibrio financiero del contrato estatal / CONCILIACIÓN Determinación de la naturaleza jurídica...
... EXTRAJUDICIAL – Por incumplimiento contractual y ruptura del equilibrio financiero del contrato ... / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / DECLARACIÓN DE NULIDAD ... ciudadano Jaime Botero Correa instauraron demanda de acción popular contra el Ministerio de ... – ARTÍCULO 40 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCU7LO 20 NUMERAL 2 / CÓDIGO CONTENCIOSO ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-036-2017-00068-01 del 25-08-2021
Recurso de casación
... responsabilidad del transportador » ... grúa LR 1400 se ... 3. Actuación ... procesal ... La demanda se admitió por auto de 14 de marzo de 2017, el ... contractual »; ... « aplicación ... de los límites ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 5451822080022016-00054-01 de 24 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Única de Pamplona
... ambas instancias, las pretensiones de la demanda de responsabilidad civil contractual por ... -
Compilación de pronunciamientos sentencias judiciales de las altas cortes sobre el alcance de las decisiones de las asambleas ordinarias y extraordinarias de las copropiedades
... del 9 de febrero de 1999, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga resolvió declarar ... , la Corte procede a decidir acerca de la demanda de la referencia ... II. NORMA DEMANDADA ... sus actos, puede comprometer la responsabilidad de la comunidad misma ... Apunta que en las ... las consecuencias de tipo laboral o contractual al retirar y terminarle el mandato o la relación ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-03802-00 del 27-11-2019
... proceso de responsabilidad civil contractual conocido con el radicado ... accidente, «podría ... interpretar la demanda a su antojo, alejándose de lo ... pretendido por ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-00832-00 del 23-06-2020
... la demanda de tutela impetrada por Construcciones Beltrán ... responsabilidad ... civil contractual ” ... adelantado por la ...