minuta demanda resolucion contrato compraventa
1189 resultados para minuta demanda resolucion contrato compraventa
-
Sentencia nº 68001-23-31-000-2001-00434-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Noviembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 68001-23-31-000-2001-00434-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 29-11-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL[L]a Sala no podría compartir el argumento de la accionante según el cual, la decisión de caducidad devendría extemporánea, porque su ejecutoria se produjo 100 días después de extinguirse el plazo de ejecución del contrato, y tras el vencimiento del término para liquidar...
... CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ... el tiempo que ha de demandar la resolución de eventuales recursos contra su decisión, para ... que negó las pretensiones de la demanda. . . . . . . I. ... de liquidación los contratos de compraventa de hidrocarburos, derivados y productos, los de ... del contrato y en particular sobre la minuta, la cual debe limitarse a formalizar el acuerdo ... -
Sentencia nº 25000-23-36-000-2012-01031-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Agosto de 2018
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Niega. Caso de servidor público que intervino en proceso de enajenación de bien inmueble en el que se canceló cláusula penal / ACCIÓN DE REPETICIÓN - No se demostraron presupuestos. No se demostró responsabilidad del agente / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE / CLÁUSULA PENAL - Pago de cláusula generó detrimento patrimonial / PLAN DE ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES -...
... Temas: DEMANDA DE REPETICIÓN - PRESUNCIONES DE DOLO O ... la cláusula penal en la Promesa de Compraventa del 13 de diciembre de 2007, del lote de terreno ... El Banco Popular le remitió al IPSE la minuta de la promesa de compraventa, la cual se ajustó ... COMPRADOR decida ejecutar el presente contrato se causará una pena equivalente a (…) ... — Copia auténtica de la Resolución No 20111300003715 del 16 de diciembre de 2011, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 47001-31-03-005-2016-00040-01 del 01-12-2021
Inmueble en dación de pago. Contrato de promesa de compraventa. Escritura pública. Resolución por incumplimiento
... declarar resuelta la compraventa contenida en las escrituras. públicas números ... predios objeto del contrato y a pagarles $800.000 diarios desde el 4. de ... las defensas y accedió a la resolución, ordenando. cancelar las citadas escrituras y ... debido a que la demanda fue rechazada. . . . El pleno mérito ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 84688 del 03-05-2023
Despido colectivo de los trabajadores. Cesión de los derechos. Contratos de servicios con empresas de servicios temporales. Continuidad de la relación laboral
... ellos y las citadas empresas existió un contrato de trabajo a. término indefinido, el cual no .... . . . . Al. contestar la demanda, Zandor Capital S. A. Colombia se opuso a las. ...denominada minuta de acuerdos para el cierre, suscrita entre las. ...contrato de promesa de compraventa, mediante la cual Frontino Gold. Mines Limited ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-1997-04170-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 16 de Agosto de 2018
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA - Construcción de canalización y redes telefónicas / CADUCIDAD DEL CONTRATO - Pretensión de nulidad / CONTRATO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÙBLICOS / COMPETENCIA TEMPORAL PARA DECLARAR CADUCIDAD DE CONTRATO - Plazo contractual / NULIDAD DE ACTO DE CADUCIDAD DE CONTRATO - ConfiguradaSi bien, mediante la comunicación de 24 de...
... Tema: Inepta demanda. Agotamiento de la vía gubernativa e ... que declaró la caducidad del contrato de obra n.º 3701 de 13 de octubre de 1995. . ... resolvió el recurso a través de la resolución n.º 10838 de 3 de febrero de 1997. Sostiene, ... y a su solicitud se le entregó la minuta del contrato con fecha mayo 19 del año en curso, ... empresa y/o la persona jurídica como compraventa de bienes de consumo, inmuebles, pérdida o ... -
Sentencia nº 17001-23-31-000-2001-00348-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
ACCIÓN CONTRACTUAL / NULIDAD DE ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA - Ampliación del plazo contractual / OBRAS ADICIONALES - Presupuestos para su configuración / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Alteración de ecuación contractual no acreditada / REAJUSTE DE PRECIOS / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - No acreditadoLa parte demandante pretende en...
... Temas: Liquidación unilateral del contrato. Nulidad del acto de liquidación. ... Popular de Manizales mediante resolución 522 de 2000, liquidó unilateralmente el ... . ANTECEDENTES . 1. LA DEMANDA . El 19 de abril de 2001 (fl. 882 c.ppal), el ..., además debía privilegiarse la minuta del contrato anexa a los pliegos más que el ... y las escrituras públicas de compraventa n.º 1266 del 7 de octubre de 1997, 1089 del 14 ... -
Derechos principales de los acreedores
... resultantes de la infracción del contrato”. . 5 En otra obra de nuestra autoría ... líquida de dinero, debe solicitar en la demanda el pago de esta y de los intereses causados, ..., tal como está previsto para la resolución de excepciones de mérito (art. 443 ibidem ). . ... título ejecutivo, deberá acompañarse minuta de la escritura pública o el documento que debe ... suscribir una escritura pública de compraventa sobre bien inmueble cuando este ya fue ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 49987 del 15-11-2022
Concurso de delitos de contrato. Cargos en la administración pública. Trabajo. Interventoría
..., acusados por el concurso de delitos de contrato sin. cumplimiento de requisitos legales. . . . ... acusación, fueron reseñados en la resolución. de acusación de la manera siguiente: . . . . ...llega tan solo la minuta del contrato, sino ésta junto con los. anexos y ...contrato de compraventa de Telemaicao cuyo aporte debe realizarse a. más ... . . . . Entonces, como la. defensa demanda absolución de sus asistidos prevalida de la. ... -
Resolución número 4 0791 de 2018, por la cual se define e implementa un mecanismo que promueva la contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica complementario a los mecanismos existentes en el Mercado de Energía Mayorista
..., tendrá como objetivos: i) abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios ... Contrato de energía media anual a largo plazo: Contrato de compraventa de energía celebrado entre agentes ...Artículo 14. Minuta del contrato. La minuta del contrato será ...
-
Sentencia de Tutela nº 299/17 de Corte Constitucional, 8 de Mayo de 2017
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente los actores consideran que las entidades demandadas vulneraron su derecho a la vivienda digna, debido a que éstas se obligaron seis años atrás a hacer entrega de un lote de terreno edificado, sin que hubiesen cumplido con lo pactado. Solicitaron al juez de
...és, el 16 de julio de 2011, firmaron contrato de promesa de compraventa, en el que se indicó ...ía siguiente, el 18 de marzo, firmaron una minuta en la “que se transfiere el derecho de dominio .... . 2. Contestación de la demanda . . 2.1. La Secretaría de Vivienda del ... mismos puede ser prorrogada mediante resolución expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-042-2017-00491-01 del 17-11-2020
Juicio de los casacionistas
... . . 1. De acuerdo con la demanda y el escrito de subsanación (folios 488 a 515 ... de los siguientes contratos de compraventa: . . . . . . 1.1.1. ... para alegar y pretender una temeraria resolución de contratos lo cual no es jurídico ni ... autónomas buscando la simulación del contrato de leasing ». En tal sentido, para establecer si ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 20-06-2023
Pena por trabajo. Delitos dolosos contra la administración pública. Personas incapaces. Incremento por el concurso
...derivados de un contrato de interventoría suscrito para. vigilar los ... 23/09/2013 . . . . Compraventa. de guadañas y motosierras para las ...minuta del contrato de ciencia y tecnología, para que. ...1.1.3.1.2.4.1.6.-. Contrato 099 – Resolución 1406 de 2015 . . . . . Este. contrato ...central de la demanda de casación promovida por la defensa en. este ... -
Modelo de estatutos de sociedad anonima
. Minuta Actualizada a 2014 …….comparecieron …., ... sea su índole, se resuelve en una compraventa, cuyo precio queda al arbitrio de tales peritos; ... que afecten las bases fundamentales del contrato, o que aumenten las cargas de los accionistas; h. ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-03939-00 del 23-11-2022
Contrato de promesa de compraventa. Escritura publica. Derechos. Resolución
...ajustó promesa de compraventa con Jorge Milcíades. Lizarazo Ramírez, como ... entregados, formuló juicio de resolución. de contrato contra su vendedor, quien lo ...desestimó « las. pretensiones de la demanda inicial »;. halló infundada « la. excepción ...que no se arrimó la minuta contentiva de tal negocio, lo. cierto es que las ... -
Sentencia nº 25000 23 26 000 1987 03959 02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2017
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Incumplimiento de contrato de administración delegada / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - Por retrasos en la ejecución de las obras / INCUMPLIMIENTO GRAVE DEL CONTRATISTA - Acreditado[C]con los medios de prueba allegados al proceso, desde su inicio y a todo lo largo de la ejecución del contrato de administración delegada, se presentaron continuos atrasos en las...
... la cual negó las pretensiones de la demanda, decisión que será modificada. . SÍNTESIS DEL ... la Policía Nacional CASUR, celebró un contrato de administración delegada con la sociedad Raúl ...1): . PRIMERA- Que es NULA la resolución número CERO NOVECIENTOS SETENTA Y TRES (0973) de ... expresado en su propuesta; pero que en la minuta del contrato, cláusula III, literal B, se ...; ii) la factura cambiaria de compraventa 00150, con constancia de haber sido cancelada, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
...ón de asegurar la suscripción de un contrato de. estabilidad jurídica para amparar el de ...a reiterar lo consignado en la resolución de acusación,. en la que se hicieron ...demanda" de la Sala no atienda el pedimento formulado por \xC3"... con AFA VÍAS en un proyecto de compraventa de. acciones, pero desafortunadamente desistieron ... -
Sentencia Nº 500063103001 2016 00159 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Civil - Familia - Laboral, 22-07-2022
...Demandados:. Asunto:. Incumplimiento de Contrato. 50006 3103001 2016 00159 01. Martha Leonilde ...TEMA:. Resolución Incumplimiento de Promesa. de Compraventa. Objeto ...I. ANTECEDENTES. Demanda. Solicitaron los demandantes que se declare el ..., que si bien, están relacionados con una minuta de contrato de. promesa de compraventa hace ...
-
Acuerdo número 013 de 2023, por el cual se modifica, actualiza y adopta el Manual de Contratación, se modifica parcialmente el Anexo número 2 y se crea el Anexo número 5 (Acuerdos Estratégicos) del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex)
... a ofertar no son una oferta de contrato, el Icetex tan sólo estará en el deber de ...b) Cultura y creación de demanda por bienes y servicios sostenibles. c) Promoción ... o contratos interadministrativos.g) Compraventa de bienes inmuebles.h) Arrendamiento de bienes ...11.1.12. Minuta del contrato: Hará parte de los Términos de ...ón como sistema auto compositivo de resolución de controversias, debido a que este mecanismo ...
-
Capítulo Primero. El origen de la noción de contrato administrativo, nos lleva al origen del control de legalidad en esta actuación de la administración
... de obras públicas, de suministro, de compraventa de bienes muebles, de empréstito, de compraventa ... publicará el acuerdo, los estudios y la minuta . . 277 Capítulo Primero. El origen de la ... mismo, alcance del proyecto, estudios de demanda en etapa de prefactibilidad, especificaciones del ... las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las ...
-
Sentencia Aprobada Por Acta # 04 Nº 002201600156-01 del Tribunal Superior de Cali Sala Civil, 06-08-2020
Posesión pública. Interés. Bienes raíces. Prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio de inmueble
... . . I. ANTECEDENTES . . . 1. LA DEMANDA: Pidió la actora que se declare que adquirió, ... y transformación, ix) realización de contrato de arrendamiento . debidamente autenticado para ...el hecho que en la minuta del contrato de la promesa de compraventa . ...de Policía de Jamundí mediante Resolución de 27 de diciembre de 2017 . confirmada mediante ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00025 del 07-04-2022
...autor del delito de contrato. sin cumplimiento de requisitos legales . . . . ...resolución de acusación por el citado. delito contra el ...esta modalidad demanda el desarrollo conjunto de actividades, lo cual. ...considerativa de la minuta del “convenio. interinstitucional” . y en. ...contrato de compraventa y no de un convenio? . . . . . Concluyó. que ...
-
Sentencia nº 15001-23-31-000-2004-00418-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD / PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS Y MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO / PROCESO PENAL POR ESTAFA Y URBANIZACIÓN ILEGAL / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / CAUSAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA POR CULPA GRAVE - Configurada / INICIO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SIN CONTAR CON...
... la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La providencia será confirmada. . SÍNTESIS ...Posteriormente, se profirió resolución de acusación en su contra, y en etapa de juicio, ... E.U.” numerosas promesas de compraventa en donde se obligó a tramitar un crédito ... tampoco argumentar que el sindicado contrató con los ofendidos como persona natural (acorde a ... 18 de 98, la firma DEPROCON, dice minuta de reglamento de propiedad horizontal aprobado, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-011-2016-00862-01 del 16-12-2022
Ruptura unilateral del contrato de concesión. Incumplimiento de la obligación. Operaciones comerciales de las marcas. Buena fe contractual
... . ANTECEDENTES . . . . . 1. En la demanda. con la que se dio inicio al proceso, obrante en ...entre las partes se celebró un contrato de “agencia. mercantil de hecho, desde ... . 2.1.6. Alteró. el sentido de la “Minuta. Reunión Ford-Mazda-Madiautos” . de 26 de ...resolución jurisdiccional y ésta. pudiera apoyarse en ...de Viena sobre Compraventa... -
Sentencia nº 81001-23-39-000-2017-00118-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Octubre de 2018
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Celebración de contrato con una entidad pública. Presupuestos para su configuración / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Celebración de contrato de compraventa para compra de lotes del municipio / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE - Celebración. Solemnidad / ESCRITURA PÚBLICA - Perfeccionamiento del contrato...
... 2. Las pretensiones que fundamentan la demanda son las siguientes: . “[…] Presento ... Municipio de Puerto Rondón -Arauca-, un contrato de compraventa de un lote de terreno de propiedad ..., si a partir de la suscripción de la minuta o del contrato entre las partes, o al momento de ..., circunstancia que debe enmarcar la resolución" del caso sub examine . . 41. Bajo el contexto f\xC3"... -
Sentencia Nº 25000233600020180061300 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 22-10-2020
... Sala de decisión procede a resolver la demanda referida al incumplimiento contractual por no ajuste de un contrato" de suministro ante el incremento del precio del d\xC3"...- Me d i ante la Resolución No. 558 del 5 de septiembre de 2014 se dio ...3) de la minuta contractual, durante la vigencia del contrato y ... experiencia en tre otros, sobre la compraventa, distribución, importación y exportación de: ...