incumplimiento del contrato jurisprudencia

El incumplimiento como causa de ruptura del equilibrio ecónomico del contrato
- Revista Con-texto
Este artículo aborda las distintas circunstancias que pueden dar lugar a la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal y se centra, particularmente, en el incumplimiento de la entidad contratante. Así, la Ley 80 de 1993 considera que el incumplimiento del Estado debe ser considerado como una causa de desequilibrio contractual imputable a la administración. De este modo, se analizará la

... de este modo, se analizará la doctrina y jurisprudencia colombiana sobre el tema, lo cual permitirá determinar el alcance y las implicaciones que ha tenido el desarrollo de esta figura. Por último, se ...
Sentencia de Tutela nº 131/21 de Corte Constitucional, 7 de Mayo de 2021
Recurso ni acción. Incapacidades. Sentencia judicial. Derecho a la publicidad de los procesos

... Consorcio) y Reficar SAS celebraron el Contrato de Consultoría n.º 964436-964437 (en adelante, ... entre las partes por el presunto incumplimiento del Contrato y efectuara su liquidación ... el entendimiento que ha hecho la jurisprudencia sobre el alcance del artículo 192 del Código de ...
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2010-01456-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 18-12-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / MUNICIPIO / ENTIDAD MUNICIPAL / ENTIDAD TERRITORIAL / PROCESO DE DOBLE INSTANCIALa Sala es competente para conocer de la presente acción de controversias contractuales, en virtud del...

... CONTRACTUALES / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLIEGO DE CONDICIONES / ... coherente con la sostenida por la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de exigir que ... Mientras que el supuesto incumplimiento de la prórroga n° 1 al contrato, consistente en ...
SENTENCIA nº 13001-23-33-000-2012-00162-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 10-09-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA[A]dvierte la Sala que si bien la demanda se refirió indistintamente a los términos de incumplimiento y rompimiento del equilibrio económico del...

... DEMANDA / OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / ... indistintamente a los términos de incumplimiento y rompimiento del equilibrio económico del ... ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PAGO DE LA MULTA - Procedencia del descuento de ...
SENTENCIA nº 13001-23-33-000-2012-00162-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 10-09-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA[A]dvierte la Sala que si bien la demanda se refirió indistintamente a los términos de incumplimiento y rompimiento del equilibrio económico del...

... DEMANDA / OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / ... indistintamente a los términos de incumplimiento y rompimiento del equilibrio económico del ... ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PAGO DE LA MULTA - Procedencia del descuento de ...
SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2013-02201-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 08-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / NATURALEZA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ESTABLECIMIENTO PUBLICO...

... / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / NATURALEZA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO ... ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL ... tienen consecuencias distintas, la jurisprudencia de esta Subsección ha reconocido que en algunas ...
SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2013-02201-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 08-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / NATURALEZA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ESTABLECIMIENTO PUBLICO...

... / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / NATURALEZA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO ... ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL ... tienen consecuencias distintas, la jurisprudencia de esta Subsección ha reconocido que en algunas ...
SENTENCIA nº 20001-23-31-000-2012-00147-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-10-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TRANSICIÓN DE LA LEY / TRANSICIÓN DE LA NORMAAl presente asunto le resultan aplicables las reglas del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, toda vez que la demanda se interpuso ( &

... / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DEPARTAMENTO / ENTIDAD TERRITORIAL / NATURALEZA ... DEL CONTRATO ESTATAL / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / RENUNCIA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / ... ÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / ...
SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2017-02136-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 07-05-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DISTRITO CAPITAL / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

... / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ... ESTATAL / NULIDAD DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL ... incumplimiento del contrato (…) celebrado entre el Distrito ... DE LA JURISPRUDENCIA / ALCANCE DE LA CONCILIACIÓN ... [E]sta ...
Sentencia nº 11001-03-26-000-2009-00034-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 28 de Noviembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2009-00034-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA - SECCION TERCERA) del 28-11-2019)
ACCIÓN DE NULIDAD / ASUNTOS CONTRACTUALES / REGLAMENTACIÓN SOBRE CONTRATOS / RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PRUEBA DEL SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO[R]esulta necesario analizar si, en el presente caso, al establecer el Decreto 4828 de 2008 el deber de las entidades...

... de cumplimiento de un contrato, contenida en una póliza de ... seguro, y así ... jurisprudencia de la Corporación, toda vez que ello hace parte ... declaratoria de incumplimiento del contrato, que puede proferir la ...
SENTENCIA nº 17001-23-00-000-2012-00064-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 02-06-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / ETAPA PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL /...

... DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ... PROPONENTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ... [S]e debe advertir que, a pesar de que ...
SENTENCIA nº 52001-23-31-000-2012-00182-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 13-08-2020
CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SANCIÓN CONTRACTUALLas notas características de la potestad sancionatoria en el escenario de un contrato estatal, básicamente, se identifican con la imposición de una pena o sanción, pero, también, pueden...

... CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / ... por la aseguradora, dado el incumplimiento del contratista, la terminación del contrato y ... REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PÓLIZA DE SEGURO / COBRO DE LA PÓLIZA DE ...
SENTENCIA nº 52001-23-31-000-2012-00182-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 13-08-2020
CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SANCIÓN CONTRACTUALLas notas características de la potestad sancionatoria en el escenario de un contrato estatal, básicamente, se identifican con la imposición de una pena o sanción, pero, también, pueden...

... CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / ... por la aseguradora, dado el incumplimiento del contratista, la terminación del contrato y ... REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PÓLIZA DE SEGURO / COBRO DE LA PÓLIZA DE ...
SENTENCIA nº 85001-23-33-000-2013-00256-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 08-10-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Accede parcialmenteMEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Incumplimiento del objeto contractual por parte del...

... CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DE LA ... de Justicia ha establecido en su jurisprudencia" que la citada cláusula, como regla general, es \xE2\x80" ...
SENTENCIA nº 47001-23-33-001-2013-00363-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
PLAZO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / MULTA AL CONTRATISTA / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / MORA / DEUDOR MOROSO / ACREEDOR / ENTIDAD ESTATAL / PERJUICIOS / CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE

... PLAZO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DE LA ... CONTRATISTA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ... [Costos asociados a la mayor ...
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-05274-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 16-09-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / TERCERA INSTANCIA - La parte demandante pretende reabrir los debates jurídico y probatorio / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA DECLARACIÓN DE CONTRATO REALIDAD / ELEMENTO DE SUBORDINACIÓN - No acreditadoLa jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía...

... JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / ... DE REQUISITOS PARA LA DECLARACIÓN DE CONTRATO REALIDAD / ELEMENTO DE SUBORDINACIÓN - No tado ... La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía ...
Sentencia nº 68001-23-31-000-2001-00434-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Noviembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 68001-23-31-000-2001-00434-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 29-11-2019)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL[L]a Sala no podría compartir el argumento de la accionante según el cual, la decisión de caducidad devendría extemporánea, porque su ejecutoria se produjo 100 días después de extinguirse el plazo de ejecución del contrato, y tras el vencimiento del término para liquidar...

... INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL ... [L]a jurisprudencia" de la Sección entiende que el ejercicio de la cl\xC3" ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2009-00200-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Accede parcialmenteProcede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones formuladas por la empresa Dos Diseño Ltda. y respecto de la demanda de reconvención presentada por el Instituto Distrital de...

... -IDPC-, declaró probado el incumplimiento del contrato 089 de 2007 por parte de la empresa ... , tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia" ... \t\t\t\t FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ART\xC3" ...
SENTENCIA nº 52001-23-33-000-2016-00340- 01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 21-10-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXISTENCIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL /...

... DE LA DEMANDA / EXISTENCIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / PLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / ... ón en la propia legislación y la jurisprudencia, que en torno al tema tampoco ha sido del todo ...
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2001-00321-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 10-02-2021
Radicado: 05001-23-33-000-2019-00330-01Demandante: José Libardo Arias Villeros y Otros5ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRE PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DEBERES DEL...

... / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRE PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL ... DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA ... [L]a jurisprudencia ha señalado que el Contratista debe continuar ...
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2010-00779-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 10-09-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ARBITRAL / RENUNCIA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRALA pesar de la existencia del pacto arbitral, la parte actora presentó la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Al momento de...

... ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ... que impulsan el progreso de la jurisprudencia no justifican el sacrificio de los derechos de ... TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO ...
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2002-02323-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 20-11-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / CAUSA PETENDI / DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD DE CORRECCIÓN DE LA DEMANDA /...

... GENERAL DE CONTRATACIÓN / INVIAS / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL ... / RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN ... En relación con el balance de la jurisprudencia puede verse en: Consejo de Estado, Sala de ...
Sentencia nº 25000-23-26-000-2005-02706-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2005-02706-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 25-07-2019)
ACCIÓN CONTRACTUAL - No condena. Se declara probada la excepción de caducidad de la acciónSÍNTESIS DEL CASO: El 30 de noviembre de 2001, se suscribió un contrato de arrendamiento con la “Cárcel del Distrito Judicial la Modelo” , por medio del cual se le entregó un espacio de 30 mts2, “con el fin de que operara en el mismo un establecimiento de comercio, destinado a la ubicación de 30 cabinas...

... de noviembre de 2001, se suscribió un contrato de arrendamiento con la “Cárcel del Distrito ... en este caso los contratos cuyo incumplimiento se pretende los celebró un establecimiento ... (…) de acuerdo con la reiterada jurisprudencia que esta corporación ha sentado con base en lo ...
Sentencia nº 13001-23-31-003-1999-00319-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Noviembre de 2018
Cesión en arrendamiento. Seguridad jurídica. Administración pública contratante. Concesión de bienes

... ón de la demanda / NULIDAD DEL CONTRATO - no opera prescripción por aplicación de la ... PRECISIONES CONCEPTUALES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO - causas y ... observó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no procedía la ...
SENTENCIA nº 08001-23-31-000-2005-01245-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 18-08-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NORMA PROCESAL APLICABLE / COMPETENCIA DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ARBITRAL / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / REQUISITOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / VALIDEZ DE LA

... ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ARBITRAL / ... SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / OBJETO DEL CONTRATO / RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE ... ÍSTICAS DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / ...