mayor permanencia obra
-
Sentencia nº 25000-23-26-000-2011-01090-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2016
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Para declarar incumplimiento del contrato por causales imputables a la contratante / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Por alteración del equilibro económico de contrato de obra pública / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO - Salvedades / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - Diferencias / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA -...
... INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - Diferencias / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA - Prórroga y Suspensión del ... -
SENTENCIA nº 13001-23-31-000-2005-01660-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-10-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RECONOCIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO /...
... INSTANCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA ... En el ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-00453-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 13-08-2020
MEDIOS DE PRUEBA / DOCUMENTO ELECTRÓNICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO / MENSAJE DE DATOS / VALOR PROBATORIO DEL MENSAJE DE DATOSDe antemano, cabe observar que varios documentos obrantes en el expediente fueron aportados escaneados en soporte digital. La Sala los tendrá en cuenta como mensajes de datos, en los términos de los artículos 2, 10 y 11 de la Ley 527 de 1999.MAYOR...
... MAYOR PERMANENCIA DE LA OBRA PÚBLICA / MAYOR ... -
Sentencia nº 08001-23-33-000-2013-00105-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Marzo de 2017
Condiciones de costo. Administración pública. Contratista valores. Permanencia en obra por la prolongación del término de ejecución contractual
... EL ESCENARIO DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS - Mayor permanencia en obra y mayores cantidades de obra ... -
SENTENCIA nº 20001-23-31-000-2012-00140-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 17-03-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL / RECONOCIMIENTO DE INTERESES / INTERESES MORATORIOS POR NO PAGO OPORTUNO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA DE LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL...
... / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ... DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA DE LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE ... -
SENTENCIA nº 08001-23-31-000-1990-05130-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 02-06-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INOPERANCIA DE LA...
... SEGURO / PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / MAYOR PERMANENCIA DE LA OBRA PÚBLICA / MAYOR ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2000-03745-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 09-07-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Accede parcialmenteACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN Contrato suscrito por Empresas Públicas De Medellín EPM / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO - En los contratos regidos por derecho privado no puede pactarse la facultad de liquidación unilateral mediante acto...
... DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ... ESTATAL – Procedencia / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA DE ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2001-00684-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 21-09-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NORMA VIGENTE / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DE LA NORMA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES /...
... ÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA ... FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN ... -
Sentencia nº 17001-23-31-000-2001-00348-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
Trabajos en vías. Material de excavación proveniente de las ampliaciones de las casas. Contrato de cesión de derechos. Adjudicatarios de las viviendas
... Obras adicionales. Mayor permanencia en obra. Responsabilidad contractual ... -
SENTENCIA nº 47001-23-33-001-2013-00363-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
PLAZO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / MULTA AL CONTRATISTA / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / MORA / DEUDOR MOROSO / ACREEDOR / ENTIDAD ESTATAL / PERJUICIOS / CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE
... ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / MORA / ... [Costos asociados a la mayor permanencia en obra. Fuerza obligatoria de las ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2011-00092-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 17-03-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA /...
... “Acta de Liquidación del contrato de obra 133/05”, que no está suscrito por el ... / DURACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA - Acuerdo ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2011-00291-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 03-11-2020
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / AUSENCIA DE PRUEBA / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATOLa...
... / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / ... a reconocer los perjuicios derivados de la mayor permanencia en la obra reclamados en la demanda ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2010-00963-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 22-11-2021
FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATALEl principio de normatividad (Código Civil, artículo 160
... ÓN / CONSTRUCCIÓN DEL BIEN INMUEBLE / OBRA PÚBLICA / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ... ÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR SOBRECOSTOS EN MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA / MAYOR PERMANENCIA EN LA ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2006-03464-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 18-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA DE LA OBRA PÚBLICA / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
... / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA ... FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA DE LA OBRA PÚBLICA / APLICACIÓN DE ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-00845-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Noviembre de 2018
Contratos de obra pública. Valor de administración. Incumplimiento del contrato. Ejecución normal de los trabajos
... cual se decidió lo siguiente (se copia como obra en el original): ... “ PRIMERO. DECLARASE ... el contrato, como consecuencia de su mayor permanencia en la obra, y que no se encuentra en ... -
SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2015-00593-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 09-07-2021
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - NiegaSÍNTESIS DEL CASO: Un contratista solicita condenar a una entidad a liquidar un contrato de obra pública y a pagarle distintas sumas de dinero.INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - No acreditado / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA - InexistenteReconocimiento y pago de la obra ejecutada e...
... a una entidad a liquidar un contrato de obra pública y a pagarle distintas sumas de dinero ... MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA - Negación de ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-01985-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2017
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - Objeto / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Equilibrio financiero del contrato / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO - Afectado por el incremento en los precios del acero / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA - No se probó / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - No se acreditó[E]l hecho afirmado por la demandante y sobre el cual erige sus pretensiones, esto es, el “inusitado
... de Desarrollo Urbano el contrato de obra 531 de 2002, con el objeto de realizar el ... Por mayor permanencia en obra ocasionada por los ... -
Auto nº 25000-23-26-000-2012-01062-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 24 de Julio de 2018
Derecho público. Permanencia en obra a favor del contratista. Pago por parte de la interventoría. Valor del costo administrativo
... Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en aras de que se cancele “ la ... (contratista) suscribieron el contrato de obra 085, cuyo objeto era la “ EJECUCIÓN DE LAS ... de materiales asumidos por mayor permanencia, los costos financieros por demoras en los pagos ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2002-02078-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 28-04-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDALa Sala estima que no...
... DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2010-00049-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 26 de Abril de 2017
Administración. Caducidad de la acción contractual. Costos por la ejecución de obras. Contrato de obra publica
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA - Objeto / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS NTRACTUALES - Por mayor permanencia en obra / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA ... -
Sentencia nº 15001-23-31-000-2003-01576-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
Obras de construcción. Ejecución del contrato de obra. Trabajo de la interventoría. Acción de controversias contractuales
... contratista manifestó al constructor de la obra sus inquietudes respecto de su desempeño (27 de ... y en el caso bajo estudio el valor de la mayor de las pretensiones es de $ 551'327.430 por ... sobrecostos reclamados por una mayor permanencia de obra, considera la Sala que no pueden ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2001-02144-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Septiembre de 2017
Contratación de la administración pública. Cláusula de pago. Seguro de cumplimiento. Trabajo por comunas
... Temas: Mayor permanencia por suspensión y prórroga; mayores ... obra, impuso actividades adicionales a las contratadas ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2012-00225-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Febrero de 2020 (caso SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2012-00225-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 06-02-2020)
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA DE LA OBRA PÚBLICA / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL[L]a Sala considera alejado al principio de la buena fe que el contratista hubiera aceptado la circunstancia relativa a que la entrega de la licencia se hubiere supeditado a la finalización de ese trámite y al tiempo pretenda el...
... ÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR ... PERMANENCIA DE LA OBRA PÚBLICA / APLICACIÓN ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-04099-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 23 de Octubre de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-04099-00 de Consejo de Estado (SECCION QUINTA) del 23-10-2019)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – El funcionario judicial aplicó el precedente jurisprudencial que corresponde con el caso / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA – Cuando se pretende el reconocimiento de perjuicios por sobre costos que no...
... DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA ... PÚBLICA – Cuando se pretende el ... mayor permanencia y otros adicionales, los cuales, una ... -
SENTENCIA nº 25000-23-36-000-2013-02201-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 08-11-2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / NATURALEZA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ESTABLECIMIENTO PUBLICO...
... causa en segunda instancia, toda vez que la mayor" de las pretensiones de contenido económico se (\xE2\x80" ... CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ... ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL PRECIO DEL ...